(3) İş kalemi veya iş grubunun niteliğine uygun olarak yukarıdaki analizlere, kaynakların verimli kullanılması gözetilerek aşağıdaki rayiçlerden biri, birkaçı veya tamamı uygulanabilir: a) Varsa yüklenicinin teklifinin ekinde idareye verdiği teklif rayiçler.

Teknik Şartname’nin yukarıda aktarılan düzenlemelerinde engelli personel için yüklenici tarafından bedelsiz olarak 2 ... ulaşmalarını sağlamak üzere yüklenicinin araç görevlendireceği ve söz konusu aracın ücretinin yüklenici tarafından karşılanacağı anlaşılmaktadır.

Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde yükleniciye bildirilir. Gelir kaydedilen teminatlar, yüklenicinin borcuna mahsup edilemez. Bu durumda, yukarıda anılan ve Yargıtay tarafından onanarak kesinleşen Asliye Hukuk Mahkemesi kararı...

...tanımlanırken marka ismi zikredilmemekle birlikte belli bir markaya yönlendirme yapıldığı, yukarıda yer alan ifadenin de bunu desteklemek amaçlı konulduğu ancak tanımlanan Netflow... Bu iki husus dikkate alındığında, gerek idaresinin ve gerekse yüklenicinin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmedikleri anlaşılmaktadır.

Yukarıda aktarılan, Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin 42’nci maddesinde, hakediş raporunun yüklenici ... de belirtilen süreden farklı bir süre belirlenmesinin idarenin takdirinde olduğu, ancak yükleniciye yapılacak ödemenin tahakkuk tarihinden itibaren 30 gün içinde yapılması gerektiği ...

tüm giderleri yükleniciye aittir. tüm giderleri yükleniciye ait olup teklif fiyata dahil edilecektir. tüm giderleri yükleniciye aittir. Yukarıda aktarılan mevzuat düzenlemelerinden, ihale konusu işin yürütülmesi için işyerinde...

Yüklenici, işlerin devamı sırasında gerekli görülecek bu değişikliklere uygun olarak işe devam etmek zorundadır.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde yüklenici tarafından hazırlanıp, idarece usulüne göre onaylanmasını müteakip yürürlüğe giren iş programı ile yüklenici, belirli zaman aralıklarında belirtilen miktarlarda iş yapacağını kabul...

maddesinde de; “Yüklenici teminat süresi veya yukarıdaki fıkrada söz konusu edilen süre sonunda, idarenin kabul edebileceği gecikmeler dışında, sözleşme ve şartname hükümlerine göre işi kesin kabule elverişli duruma getirmeyerek bir gecikmeye yol açmış ise, idare ya yükleniciye 41.

III - KARAR Konu, yukarıda belirtildiği üzere incelenmiş ve değerlendirilmiş olup, buna göre “.. ...idaresince verilen süre uzatımlarına bağlı olarak fiyat farkı hesaplanması hususunda, yüklenici ile idaresi arasında oluşan anlaşmazlığın karara bağlanması talebidir.