Demiryolu altyapısında yükleniciler tarafından yürütülen yapım, bakım ve onarım faaliyetlerinde emniyet gereksinimlerine dair 551 Numaralı Genel Emir EK.6    III - KARAR Konu, yukarıda belirtildiği üzere incelenmiş ve değerlendirilmiş olup, buna göre ...

Bu kapsamda revize edilen iş programına yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı takdirde ikinci fıkraya göre işlem yapılır.” “

Demiryolu altyapısında yükleniciler tarafından yürütülen yapım, bakım ve onarım faaliyetlerinde emniyet gereksinimlerine dair 551 Numaralı Genel Emir EK.6    III - KARAR Konu, yukarıda belirtildiği üzere incelenmiş ve değerlendirilmiş olup, buna göre 1.

...Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi Rehabilitasyon Merkezi Yapım İşi”nde yüklenicinin, ihale ile sözleşme tarihleri arasında idareden kaynaklı sebeplerle gecikmelerin...

3- Fiyat Farkı hesaplanması ile ilgili olarak; Yüklenicinin görüş ve talebi özetle; Covid-19 nedeniyle 100 günlük süre uzatımı verildiği...

Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.” hükümleri yer almaktadır.

...sınıfının farklı olması sebebiyle kazı bedeli ve süre uzatımı konuları ile ilgili olarak yüklenici ile idare arasında oluşan anlaşmazlık konularında Kurulumuz görüşü talep edilmektedir...

Davacı ile davalı İl Özel İdaresi arasında görülen uyuşmazlık eser sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, davacı yüklenici, davalı ise, iş sahibidir. ...mahsubu yerine 273 gün karşılığı 93.775,50 TL gecikme cezası uygulanması sözleşmenin yukarıdaki maddesine aykırı olmuştur.

Mal veya yapılan iş yüklenici tarafından idareye teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapılamaz” hükmü yer almaktadır. ...yerinde denetim sırasında Denetim Ekibi tarafından ilgililere bir kez daha sorulduğu, yukarıda adı geçen üç personel tarafından aynı ifadelerin tekrar edilerek ...

(3) İş kalemi veya iş grubunun niteliğine uygun olarak yukarıdaki analizlere, kaynakların verimli kullanılması gözetilerek aşağıdaki rayiçlerden biri, birkaçı veya tamamı uygulanabilir: a) Varsa yüklenicinin teklifinin ekinde idareye verdiği teklif rayiçler.