...göre işin yapılıp teslimi gerekmekte ise de, yüklenicinin kusuru olmaksızın çıkan imkânsızlık sonucu malzemelerin temin edilememesi sebebiyle teslim gerçekleşmediğinden, malzemelerin telef olduğu tarihten aynı malların yurtdışından ithali için gereken makul süreyle ilgili olarak yüklenicinin gecikme cezasından sorumlu tutulması mümkün...

...2006 yılı bayındırlık birim fiyatlarıyla KDV hariç 2.970,00 m2 x 381,00 TL/m2 = 1.131.570,00 TL, %18 KDV dahil 1.335.252,60 TL olduğu, KDV dahil bedelden davalı yüklenicinin %80 kusuruna 1.068.202,08 TL'nin isabet ettiği belirtilmiştir.

...ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya...

Süleyman Yılmaz tarafından düzenlenen 22.09.2014 tarihli raporda dava konusu işin, sözleşmenin 10.1.1 maddesinde belirtilen 180 gün inşaat süresinin davacı yüklenicinin kusuru dışında uzamasında dolayı meydana gelen zararı sözleşmenin 33.17 maddesine göre (İdareye Sağlanacak Hizmetler İçin Yapılacak Ödemeler) “İKY 900 ve İKY...

...süresinde tamamlanmaması sebebiyle ceza kesilemediği ve cezasız 100 gün süre uzatımı verildiği, Söz konusu cezasız süre nedeniyle düzenlenen revize iş programında, yüklenicinin kusuru sebebiyle iş sürecinin aksadığı, bu sebeple revize iş programında 100 günlük süreye karşılık ödenek konulmadığı, dolayısıyla fiyat farkı kararnamesinin...

Bu kapsamda revize edilen iş programına yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı takdirde ikinci fıkraya göre işlem yapılır.” “

Bu kapsamda revize edilen iş programına yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı takdirde ikinci fıkraya göre işlem yapılır.” “

...idareye başvurması, mücbir sebep oluşturan olayları belgelemesi ve idare tarafından meydana gelen olayın iş üzerinde gecikmeye tesiri olup olmadığı ve bu gecikmenin yüklenici kusurundan kaynaklanıp kaynaklanmadığının incelemesi ve buna göre karar verilmesi gerekmektedir.

...koşullarının yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olduğu, (b) bendinde olumsuz hava koşullarının yüklenicinin taahhüdü yerine getirmesinde engel nitelikte olması, (c) bendinde yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, (ç) bendinde mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı...