... olarak teminat mektubu vadesinin dolmuş olmasında gereken takibi yapmayan, dolayısıyla kusuru bulunanların sorumlu tutulmayıp, kesin kabulde tespit edilen noksanlıkların yüklenici nam ... tamamlatması, bu amaçla gerekirse idare bütçesinden ödeme yapılarak bilahare yasal yollardan yükleniciye rücu edilmesinin mevzuat gereği olduğu, dolayısıyla kesin kabul noksanlıklarının giderilmesinde ...

Bu itibarla, ihale konusu işin mücbir sebep veya idarenin kusuru gibi nedenlerle verilen cezasız süre uzatımları da dâhil olmak üzere süresinde bitirilememesi ... bir ihalede imalat girdilerinin fiyatlarında yaşanan artışlar sebebiyle oluşan maliyete yüklenicinin katlanması gerektiği, 4735 sayılı Kanun'un genel sistematiğinin bu yönde ...

Yüklenici tarafından açılan 2004/431 esaslı davada; işin %99 seviyede tamamlanarak su tutma aşamasına getirildiği, % ...kabulün yapılmasına engel teşkil etmediği gibi tamamlanamamasının davalı idarenin kusurundan, yani sözleşme kapsamı dışında bulunan elektromekanik işlerin davalı idarece...

...sözleşmenin uygulanması bakımından sorumluların idareyi zarara uğratıcı kasıt, ihmal veya kusurunun bulunmadığı ve işin fen, sanat kuralları ile sözleşme hükümlerine göre... Tam aksine yüklenici firma … İnş. alt yüklenici olarak işi yapan … İnş.

...idaresince verilen süre uzatımlarına bağlı olarak fiyat farkı hesaplanması hususunda, yüklenici ile idaresi arasında oluşan anlaşmazlığın karara bağlanması talebidir. Ancak, mücbir sebepler veya idarenin kusuru nedeniyle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde...

Asıl davada davalı vekili, yüklenicinin verilen ilave süreye rağmen işi tamamlayamadığını, işin gecikmesinde davalı idarenin bir kusuru bulunmadığını, sözleşmenin feshi, tasfiye ve teminatın gelir kaydedilmemesi işlerinde mevzuata aykırı bir yön bulunmadığını...

Borçlu imkânsızlığa kendi kusuruyla neden olmuşsa, mutlaka sorumludur. Bu sürenin aşılması halinde yüklenicinin itiraz hakkı kalmaz. Bu hükümler yüklenicinin özel olarak ihbar yükümlülüğünü düzenlemiştir.

maddesinin (b) bendinde, sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25. Sonuç olarak başvurucu Şirket kendi kusuru neticesinde bir yaptırımla karşılaşmıştır.

Yüklenicinin görüş ve talebi; İhale tarihi ile sözleşmenin imzalanma tarihi arasında oluşan yaklaşık 10 aylık gecikmenin idare kusurundan kaynaklandığı, tekliflerinin 2020 yılı fiyatlarına göre oluşturulduğu, sözleşmenin 2021 yılında...