maddesi ile “Pazar Yeri Yapım İşi” ne ilişkin olarak Yüklenici ...

Davacı idarece sözleşmenin feshi sonrasında yeniden ihaleye çıkılarak yeni yüklenici....

...Genelgesi’ne istinaden verilen süre uzatımları sonrası hazırlanan revize iş programlarında, yüklenici ile idaresi arasında oluşan anlaşmazlığın karara bağlanması talebidir.

Davacı yüklenici vekili, davalı idare ile davacı yüklenici arasında 29.11.2006 tarihinde; ..

...uyumsuzluklar teklif hazırlamada engeller nitelikte olduğu, sözleşmenin uygulanma aşamasında yüklenici aleyhine cezai durumlar olmasına da sebep olabileceği, 6) Başvuru sahibinin 6’ncı...

maddesi uygulanmaksızın yükleniciye ödenir” hükmünü getirmiştir.

...almadığı, aynı yönetmeliğin 22’nci maddesinin 4’üncü alt maddesinde “Yeni fiyat yüklenici ile birlikte yukarıda belirtilen usullerden biri ile tespit edilerek düzenlenen tutanak...

Yüklenici taahhüdünün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.

bentte açıklanan nedenlerle asıl ve birleşen dosya davacısı yüklenicinin tüm, davalı ... Asıl ve birleşen davalarda davacı yüklenici, davalı ...