...yazarak imzalaması gerektiği, eğer yüklenicinin, hakediş raporunun imzalanmasından... ...kapsamında yapılacak işler için fiyat farkı hesaplanmayacaktır. ...süre uzatımı olması nedeniyle, fiyat farkının verilmesi gerektiğini, davalı... ...ödenmeyen hakedişlerin ve idareden olan sair alacakların (KDV tevkifat kesintisi...

...İdarede veya diğer idarelerde mevcut olan ve yeni iş kalemine/grubuna benzerlik... ...dolayısıyla taraflar arasındaki bedel farkının büyük ölçüde buradan kaynaklandığı... ...proforma faturaların 2.055,00 TL/m2 fiyatı desteklediği, Yönündedir.... ...imalatının birim fiyatının tespitinde yüklenici ile idaresi arasında oluştuğu...

...teklifinin de ihale tarihinde geçerli olan asgari ücretin altında kalmış... 1) Birim fiyat üzerinden teklif alınan ihalelerde; … ...ihalelerinde isteklilerin teklif bedelleri varsa yüklenici karı ile aşağıdaki bileşenlerden... ...Tebliğ’in “Hizmet alımlarında fiyat farkı” başlıklı 81’inci maddesinde...

...belirlenmesi için gerekli tüm sorumluluğun yükleniciye ait olacağı, zemin yapısından... ...farklılıkları nedeni ile herhangi bir fiyat farkı talep edemez…kazı yeri belirlemek... ...götürü bedel teklif fiyatına dâhil olan zemin imalatları için yükleniciye... ...işi, 06.04.2017 tarihinde teklif birim fiyatlı işler ve anahtar teslimi götürü...

...ödendiğinden bahisle bu hususun davacı yüklenici lehine kazanılmış hak oluşturduğunu... ...araştırılması ve gerekiyorsa yeni birim fiyat belirlenmesi ve buna göre hesap... ...valı İdare vekili, sözleşme eki olan birim fiyat tarifleri kitabının...

...eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi... Fiyat tekliflerinin de eşit olması durumunda 35.1.1. ...Üzerine En Az 7 Cm Kalınlığında Yine Yükleniciye Ait Sıcak Karışım Asfalt... ...Adayın veya isteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer...

...götürü bedel sözleşmeye bağlanmış olan ve yapı denetim hizmetleri Çevre... Yüklenici, işlerin devamı sırasında... ...yürütülmesi sırasında yükleniciye fiyat farkı verilecektir. ...Olan Yapım İşlerine İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esasların...

Fiyat farkı hesaplanacaktır.” yazacaktır. ...incelendiğinde; Sözleşme bedeli 43.997.134,20 TL olan işin, yer tesliminin 28/08/2018... ...hazırlanan revize iş programlarında, yüklenici ile idaresi arasında oluşan... ...Fiyat farkı hesaplamalarında ise, fiyat farkına esas tutar (An) olarak her hakedişte...

...dahil olup olmadığı hususlarında yüklenici ile idare arasında anlaşmazlık... ...yapılacak imalatların ölçümü ve fiyatlandırılmasının daha doğru ve... ...uygulama projeleri ile bunlara dayalı olan mahal listelerinin, varsa teknik...

...malzemenin kullandırılması halinde malzeme fiyatının ödenmesi gerektiği yönündedir... ...kullanılan malzeme ile ilgili olarak yüklenici ile idare arasında oluştuğu... ...uygulama projeleri ile bunlara dayalı olan mahal listelerinin, varsa teknik...