ve ... ...tesliminde yaşanan 38 günlük gecikme için yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilmesi... ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı. TL’ye tazmin hükmü verilmiştir. ...itibaren 7 gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak...

Aynı şartnamenin “İş programı” başlıklı 17 nci maddesinde; “… (6) Yüklenici idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinde; “…

...meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde Yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde... ...kesilmemesi ile ilgili olarak; Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “İşin süresi ve sürenin uzatılması... ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

...Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun... Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir. tarih ve ... tarih ve ... sayılı işlemi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ...

6) Yüklenici idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. ve Tic. tarihinde ilave (F.F. TL … tarihinde ilave (F.F. TL … tarihinde ilave (F.F. Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde...

...750/E.2308 sayılı yazısında özetle; 4734 ve 4735 sayılı kanunlara göre anahtar teslimi... ...yüklenici, kendisine verilen projelerin ve/veya şartnamelerin, teslim edilen iş yerinin veya malzemenin... Bu sürenin aşılması halinde yüklenicinin itiraz hakkı kalmaz.

...ile sözleşme bedeli oranında tenzilat uygulanamayacağı yönündedir. ...iş kaleminin yeni birim fiyatının tespitinde yüklenici ile idare arasında oluştuğu belirtilen... b) İdarede veya diğer idarelerde mevcut rayiçler.

ve ... 10 Günlük Süre Uzatımı ile ilgili olarak; Terminal ve ... ve ... ve ... ...var olan şartnamede bu hüküm olduğuna göre yüklenicinin bunu bildiği, ayrıca refakat görevlisi... ...günlük süre uzatımının sözleşme ve şartnameye uygun verilmemesi sonucu gecikme cezası...

Davacı yüklenici şirket vekili, taraflar arasında ... giderlerinden Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 6/6. ve 3. ve ... Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir.

...hesaplanmasını talep etmesi üzerine, idaresi ve yüklenici arasında oluşan anlaşmazlığın karara... ...Şartnamenin 45.3.1 maddesi gereği fiyat farkı hesaplanamayacağı, Belirtilmektedir. ...anlaşmazlık konularına ilişkin tarafların görüş ve değerlendirmeleri aşağıda belirtildiği...