...sözleşmesi imzalandığı, bu sözleşmelerin 34.2.maddesindeki “Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim...

revize iş programını yüklenicinin ihtirazı kayıtla imzaladığı, yüklenici tarafından hazırlanan ve 2.

...olduğundan hakedişi düzenleyen Elektrik Teknikeri …in sorumluluğu bulunmamaktadır.

...gereken tarihin belirlenmemiş ve bu tarihten sonra davacı yüklenicinin ilgili bankaya ödediği komisyon bedellerinin...

maddesinin (b) bendinde ise, Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25.

...farkı verileceğinin düzenlendiği, işçilik, amortisman, bakım, lastik, sigorta vb.

Yüklenicinin görüş ve talebi; Yüklenici 17.05.2013 tarihli...

...yüklenici firmaya tebliğ edildiği, ihtarlı süre sonunda yüklenicinin eksik imalatı yaparak geçici kabule hazır hale...

...faiziyle birlikte davacılara ödenmesi gerektiği, davacı yüklenicinin kâr mahrumiyeti için %5 hesabıyla 7.759.185...

Bunun yerine, yüklenicinin vermiş olduğu ikinci dilekçe tarihi olan 20...