Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: .. 2022/1183) Genel salgın hastalık nedeniyle yüklenicinin tek taraflı olarak sözleşmeyi feshetmesi halinde... İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ..

Söz konusu işe ilişkin ihale süreci incelendiğinde; … ...yeni birim fiyat belirlenen bir iş kalemine ilişkin olarak yüklenicinin teklif ettiği aynı mahiyetteki iş kaleminin birim...

...sözleşmenin feshi gerekmekte olup, eser sözleşmesinde idare ve yüklenicinin ortak kusurlu olmaları halinde kesin teminatın... İl Özel İdaresi arasında 12.07.2013 tarihinde imzalanan ...

...İstekli tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer...

...işlere ilişkin hizmet alımları olarak tanımlanmış olup söz konusu tanımda yer alan üç kriterin de aynı anda gerçekleşmesi... ...işçilere karşı sözleşmeden doğan yükümlülüklerden idarenin ve yüklenicinin müştereken ve müteselsilen sorumlu bulunmadığı...

... imalatının yeni durumu ile idaresince kabul edildiği, bundan dolayı yüklenicinin bu imalata bedel talep edemeyeceği, 4- Otomasyon sistemi ... kararının; “Mekanik tesisat projesinde bulunmayan hava soğutmalı VRF dış ünite cihazları (DU) ile ısı pompalı tip VRF ... dış üniteleri (DX) arasında otomasyon sisteminin, götürü sözleşme bedeli kapsamında olmadığına” yönünde verildiği, Buna ...

Bu inceleme sırasında yüklenicinin veya vekilinin de hazır bulunması gereklidir. ...olmayacak ve herhangi bir tehlikeye meydan vermeyecek nitelikte olmalıdır.”, (4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb.

  35”, İşe ait sözleşmenin “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 11 inci maddesinde; “1. Yüklenicinin görüş ve talebi; Yüklenicinin 10/03/2022 tarihli dilekçesi ile idarenin başvuru...

Söz konusu işe ait sözleşmenin, Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları başlıklı 18. ...yapılmayan yazılı bildirimlerin dikkate alınmayacağı ve yüklenicinin müracaat süresi geçtikten sonra süre uzatımı...

Bu hususlardan öte, işe ait özel teknik şartnamenin 17. ...aldığı bir fiyat analizi referans analiz olarak kullanılmalıdır. İdare ile yüklenicinin mutabakatı sonucu oluşturulan ödemelere esas yeni birim fiyat (…