maddesi ve sözleşmenin eki şartnamenin 22. Sözleşmenin 8. ...yaptırılacak ilave iş bedellerinin şartları da şunlardır: a-Yüklenicinin birim fiyatların tespitinde kullanarak teklifinin... Sözleşmenin 8.

İşe ait Sözleşmenin Sözleşmenin türü ve bedeli başlıklı 6 ncı maddesinde; 6.1. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.

birim fiyat sözleşme , çim serme , gecikme cezası , süre uzatım kararı , süre uzatımı Yüklenicinin görüş ve talebi; 01/08/2019 tarihli ve 755-04...

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacağının tahsili talebinden ibarettir. maddesine göre; bedel götürü olarak belirlenmişse yüklenicinin eseri kararlaştırılan bedelle yerine getirmekle... Hukuk Dairesi'nce istinaf incelemesinin duruşmalı yapılmasına karar verilerek duruşma açılmış tahkikat...

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle HMK 355. ...bitiminde iş sahibi sözleşmeyi feshetmek zorunda olmayıp yüklenicinin ediminin ifasıyla birlikte cezayı talep edebilecektir...

İşe ilişkin sözleşmenin “Teknik Personel Bulundurulması” başlıklı 24’üncü maddesinde, “24.1. Somut olayda yüklenicinin teknik personeli iş başında bulundurmaması söz konu değildir.

...feshinde idarenin kusuru olmadığını, ayıplı kusurun davalı yüklenicinin ayıplı mal teslim etmesi nedeniyle davalıda olduğunu... ihtarlı süreye riayet , iki ihale arasındaki fark , menfi zarar , müspet zarar , sözleşmenin feshi

...alınması mümkün olmayan bir belge için herhangi bir bedel olmamalıdır. ...değerlendirilerek, bu firma ile … tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalandığı anlaşılmıştır. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.”,

Dava eser sözleşmesinden kaynaklanmış olup, yüklenicinin temerrüdü sonucu sözleşmenin feshi nedeniyle... ...dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına...