Yüklenicinin görüş ve talebi; İdaresince yapı ruhsatının alımında yaşanan gecikmeden... ...özelliği dikkate alınarak süre tespitinin yapılması gerektiği ve bu konudaki yetki ve sorumluluğun idaresinde olduğu değerlendirilmektedir.

...geçici kabul tarihi sayılmak üzere, geçici kabul, teminat süresi ve bu süredeki bakım sorumluluğu, kesin kabul ve teminatın geri verilmesi hakkında sözleşmesinde bulunan hükümlerle... Yüklenicinin konuya ilişkin görüş ve talebi; 17/11/2020 tarihli ve 2020/189 sayılı dilekçesinde özetle;  

Sözleşmenin 34.2 maddesi “Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen her... Davacı, davasında davalı idarenin sorumluluğunda olan nedenlerle işi süresinde bitiremediğini ileri sürdüğünden ve yukarıda...

...işin ifası süresince araçlara ilişkin tasarruf hakkının tamamen idare üzerinde olduğunun anlaşılabileceği, yüklenicinin herhangi bir kusuru bulunmaksızın sadece idareden kaynaklanan nedenlerle araçların hizmet verememesi haline ilişkin sorumluluğun yükleniciye atfedilemeyeceği, dolayısıyla idare tarafından herhangi bir nedenle çalıştırılmayan...

...kesin kabul ve onaylarının yapıldığını, dolayısıyla kefalet senedi veren müvekkilinin sorumluluğunun kalmadığını bildirmişse de idarenin kesin kefalet senedinin irad kaydını... maddesinin b fıkrasının “Yüklenicinin iflas etmesi halinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç hakkında 20 ve 22.

...maddelerinde; “İdare tarafından, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak mali veya malları süresinde teslim etmemesi halinde... ’ın (Bilgisayar İşletmeni) sorumluluğuna hükmedilmiştir.

Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.”, ...malzemenin nitelik bakımından yeterliliğini incelemiş, kabul etmiş ve bu suretle işin teknik sorumluluğunu üstlenmiş sayılır …”

...kalmadığı, genel hususlar kapsamında konunun nasıl değerlendirileceği hususundaki yetki ve sorumluluğun tamamen idaresinde olduğu görüşüne, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı... ...taahhüdünün de kimin tarafından verileceğinin belirlenmesini idaresinden talep ettiği, İdaresince de yüklenicinin sorumlu olacağı sürenin sınırlı olması nedeniyle noter taahhüdünün kimin...

(2) Sorumluluğu yükleniciye ait olduğu anlaşılan hatalı, kusurlu ve malzemesi şartnameye uymayan işlerin bedelleri, geçici hakedişlere girmiş olsa bile, yüklenicinin daha sonraki hakedişlerinden veya kesin hakedişinden ya da teminatından kesilir.” hükümleri yer almaktadır.

...idari davalar) hukuki destek sağlanması” Yukarıda sayılan iş kalemleri incelndiğinde, yüklenicinin idarenin tüm ihaleli işlerinde ve diğer mali işlemlerinde kontrol ve destek... ’in sorumluluğunun uhdesinden kaldırılmasına, Harcama Yetkilisi ...