İşin süresi içerisinde teslim edilen malların idareye teslim tarihinden itibaren muayene ve kabulünde geçen süreler işin süresinden sayılmaz.

İdari Dava Dairesi'nce; davacı şirketin uhdesinde kalan ihalede üç kalem malzemeden iki kaleminin süresinde teslim edildiği, ihtiyaç listesinin 6.

tarihinde imzalanan sözleşmede işin süresi 800 gün, işin bitim tarihi ise ...

...ilgi yazıları ve eklerinden; işin yer tesliminin 15/10/2021 tarihinde yapıldığı, işin süresinin 500 takvim günü ve ilk iş bitim tarihinin 26/02/2023 olduğu, İşe ait sözleşmede...

İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinin 4 üncü ve 6 ncı fıkralarında; “(

...sözleşme imzalandığı, sözleşme uyarınca 09/05/2011 tarihinde bitirilmesi gereken işin süresinde bitirilmediği, 03/01/2012 tarihinde yükleniciye ihtarname çekilerek işin bitirilmesi...

maddesinde öngörülen 30 günlük teslim süresi içerisinde mal teslimi yapmayan davacı şirket tarafından idareye verilen … tarih...

tarihinde imzalanan sözleşmede işin süresi 800 gün, işin bitim tarihi ise ...

Bu konuda gecikme olursa yüklenici, iş süresinin bu gecikme süresi kadar uzatılması hususunda hak kazanmış olur.