...görüş ve talebi; 14/10/2021 tarihli dilekçesinde özetle; işin sözleşmesine... ...tamamında mı yoksa uzatılan sürede mi fiyat farkının hesaplanıp hesaplanmayacağı...

maddesinde düzenlenmiştir. maddesiyle Sayıştaya verilmiştir. ...kabul edilmekte, bu sorumluluk ancak verilecek beraat kararı veya hükmen... ...olanının başkanlık etmesinin ve bu yolla kadrosu ve dolayısıyla statüsü üye... Öte yandan, dava dilekçesinde Anayasa'nın 164.

İstemin Özeti : Ankara 13. ...uygulanmasının da malın zamanında (verilecek ek sürenin sonunda) teslimini... ...tarihinde kayıt altına alınan ilk dava dilekçesinde davacı tarafından iptali...

...dolayısıyla ihale dokümanında “Fiyat farkı verilecektir” şeklinde düzenleme yapılması... İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 1)İhaleye ait Sözleşme... ...sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

...malların “idarenin ihtiyacı oranında” verilecek siparişler üzerine teslim edileceği... geç teslim , gecikme cezası , sözleşme bedeli , teslim miktarı ...tarafından verilen karar düzeltme dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldığından...

...anlaşmazlık konusu ile ilgili tespitlere geçilmiştir. Bu iş için avans aşağıdaki şartlar dâhilinde verilecektir. ...görüş ve talebi; 10/03/2021 tarihli dilekçesinden özetle; işin yürütülmesi...

ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı. ...hazırlanacak ve yazı ekinde onay için verilecek olan 2 (İki) takım halindeki... ...talebi; 08/12/2020 ve 19/01/2021 tarihli dilekçelerinden özetle; 1- 2020/5 no...

...Batman Sulh Hukuk Mahkemesinin görevlendirmiş olduğu Bilirkişilere ait raporda... ...fıkrasında; “14.2.Yükleniciye fiyat farkı verilecektir. ...11/2020 tarihli ve 2020/189 sayılı dilekçesinde özetle;  

Davacı dava dilekçesinde birden fazla alacak kalemi... ...rapor alınıp, davacı tarafından verilecek açıklama dilekçesine göre... ...talebinin her bir kalem talep için ne miktarda olduğunun davacı tarafı verilerek...