2-Davacının temyiz itirazlarına gelince; Taraflar arasında imzalanan 10 Mayıs 2012 tarihli sözleşmenin 30/2.

...yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer...

TL (iş artışı dahil) anahtar teslim götürü bedel sözleşme bedelli ...

İşin sözleşmesinde iş bitim tarihi, süre uzatımları ile tespit edilmiş olan 17.06.2006 tarihidir.

Diğer taraftan yüklenici ile Belediye arasında söz konusu işe ilişkin imzalanan Sözleşmenin 15.

...süre içinde eksiklikleri tamamlamadığı takdirde yükleniciye, sözleşmesinde belirtilen ceza oranının ¼’ü oranında her...

...başında bulundurulacağı, bu kişilere ilişkin tüm giderlerin sözleşme bedeline dâhil olduğu, çalışacak personelin görev...

...ödeneceğine yönelik düzenlemeler yapıldığı, bu durumun ise sözleşme aşamasında fiyat farkı hesabının yapılmasında...

Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 43.