...ve değerlendirmelere dayandırıldığı, anılan bilirkişi raporu sonucu feshedilen sözleşmede, 4735 sayılı Kanun'... ...devam etmesi, b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25 inci maddede sayılan yasak fiil veya davranışlarda...

Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır. “Zemin ve temel etüd raporu”nda; “…

...4 üncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “Geçici hakediş raporları yüklenicinin başvurusu üzerine, sözleşme veya eklerinde... Yüklenicinin görüş ve talebi; 27/12/2021 tarihinde oluşturulan 18767...

...kesilmesi gereken ceza olarak hesaplandığını, davacı yüklenicinin 1.185.00,00 TL hakediş alacağından 642.987,65 TL nama... ... yapılan yargılama sonunda son alınan bilirkişi kurulu raporu doğrultusunda; asıl davada davacı yüklenicinin işin...

KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. Bu çerçevede, yüklenicinin mutfağında veya tesisinde yemek üretiminin gerçekleştirilmesinin...

...31/08/2020 tarihleri arasında düzenlenen günlük ilerleme raporlarında kumlamanın devam ettiği, onay tarihine kadar... ...saha izinleri bildirim sürecinde yaşanan gecikmeler, Yüklenicinin görüş ve talebi; İşyeri tesliminin 11/11/2019 tarihinde...

...gereken tarihin belirlenmemiş ve bu tarihten sonra davacı yüklenicinin ilgili bankaya ödediği komisyon bedellerinin ilgili... bankaya teminat mektubunun gönderilmesi , kesin hesap raporu , kesin teminat mektubunun iadesi

...kararlaştırıldığını, yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedelin esas alınacağını, yine... ...yüklenici alacağının belirlenmesi için bilirkişiden ek rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesinden ibarettir...

Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir. ...devir hakkı verilmesi amaçlandığı, alınan bilirkişi kurulu raporu ile davacının fesih talebinin kanunun çıkış amacına...