...istenmesine rağmen, davalı tarafça sadece ana para ödemesi yapıldığını, faizin ödenmediğini...

...ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır” hükmü...

...hükümler” başlıklı 18 fıkrası 17 nolu alt paragrafında; “Tabii afetlerden dolayı Boru...

...Vergisi” ifadesine yer verildiği, içerdiği para kısmında “313,040,70 TL” yazdığı...

...idarenin sebebiyet verdiği bir durum nedeniyle verilecek süre uzatımı olarak değerlendirilemeyeceği... ...izin formunu onaylamadığı, enerji kesintisi yaparak gereken çalışma koşullarını oluşturmadığı...

...girilmesi için gerekli izinler İdare tarafından verilecektir. ...bilerek ve bu konuda gerekli araştırmayı yaparak teklif vermişlerdir.

...kavuşturulmadığı anlaşıldığından, Mahkemece yeniden verilecek kararda bu hususun da dikkate alınması...

1) Türk parası cinsinden sözleşmeye bağlanan yapım...

... malların “idarenin ihtiyacı oranında” verilecek siparişler üzerine teslim edileceği... ...teslimde gecikilen kısım kadarıyla hesaplama yaparak hatalı ve eksik inceleme ile hüküm tesis...

...ibaret olup, bunlar arasında tazmine esas olan parayı alanlar sayılmamış bulunduğundan; ahiz...