Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, idare tarafından... ...başvurularının olmaması halinde imalata uygun iklimde işe başlanarak sözleşmesinin süresinde ifa edileceği değerlendirilmesinin...

...kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtüler... ...tamamlanmasının fiilen imkânsız olduğu hallerde, işin sözleşmesinde belirtilen niteliğine uygun bir şekilde tamamlanmasını...

Nitekim Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. Mevcut olaydaki müdahalenin ölçülülüğünün değerlendirilmesi bakımından asıl önem taşıyan ölçüt orantılılıktır.

...edilmesi üzerine süre uzatımı verilmesine veya sözleşmenin feshine karar verilebilecektir. ...hazır hale getirilmemesi durumunda, gecikilen her gün için sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezası uygulanır...

...sözleşmenin “Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar ve Sözleşmenin Feshi” başlıklı 26 ncı maddesinde;“26.2.Yüklenicinin sözleşmeye... ...başlıklı 9 uncu maddesinde;“Yüklenicinin, taahhüdündeki işi sözleşmesinde veya idarece verilen en son süre uzatım kararında...

...başlıklı 22’nci maddesine istinaden sözleşmenin idarece feshi nedeniyle kesin teminat mektuplarının alındığı tarihten... ...hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemesi sebebiyle sözleşmesinin feshedilerek hakkında yasaklama işlemlerinin...

Asıl ve birleşen davalar, eser sözleşmesinden kaynaklanmış olup, yüklenici tarafından...

” hükmü, İşin sözleşmesi eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “Projelerin... ...ebadında olduğu, çevresinin panel çit ile çevrileceği, taşıyıcı kolonların yerleri ve çeşitli demir işlerinden...

...görev, yetki ve denetim usullerinin belirlenmesi anlamını taşıyacağından, yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesine... Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6.

Sözleşmenin feshinden sonra yapılan tespitlerde, sözleşme konusu işin %1... Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir.