...Ortaköy yurt inşaatı işini 2.523.000,00 TL anahtar teslimi götürü bedel üzerinden üstlendiğini... ...gereğince ihale dökümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en... ...kesilmiş olması gibi yüksek riske sokacak uygulamaların yapıldığından inşaatın bu haliyle...

...işlerin işlevlerini yerine getirecek şekilde teslimi için gerekli olan faaliyetlerin tümünü... ...gerekmekte olup çok farklı imalat ve teknik detayları olduğu açıktır. ...bildirimi gönderirse ve bu koşullar yüzünden gecikme ve/veya ilave masraflara maruz kalırsa... Çalışmalar sırasında yayaların kullanımı için geçici köprülerin tesis edilmesi, •

’ın sözlü açıklamaları ve dosyada mevcut bilgi ve belgeler değerlendirilmiştir. ...sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı... ...imalat iş kalemleri ve ihzarat için; anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde ise uygulama... ...kalma veya ilerisinde olma durumu hiçbir zaman ortaya çıkmamaktadır.

(Yargıtay 6. ...parkı ile teknik personel temin edilerek çalışmalara başlanılması konusunda yüklenici firmaya... ...yapılacağı, kamulaştırma yapıldıkça yer teslimi yapılacağı kararlaştırılmış, davacı... ...halinde müspet zarar kapsamında kâr kaybı, gecikme nedenli cezai şart istenmesi ve iş...

...üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en... (Danıştay 13. DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ ... ...belirlendiği, davacıya 19/03/2012 tarihinde yer tesliminin yapılarak aynı gün işe başlandığı... ...şantiyesini açmayarak, iş programına uygun imalat yapmadığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü...

...aplikasyonların, yol projelerinin tadilat, tatbikat, detay ve iş sonu projelerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri... “Projelerin yükleniciye teslimi” başlıklı 11 inci maddesinde; “… ...gecikme olursa yüklenici, iş süresinin bu gecikme süresi kadar uzatılması hususunda hak... ...dolayı, idarece onaylanmadan geri verilmiş olmalarından kaynaklanan zaman kayıpları ve...

...mobilizasyon şartlarının kolaylığı ve yer teslimi sonrası işe başlanılması hususu dikkate... ...ilişkin olarak sözleşmede öngörülen günlük gecikme cezasının %10’u oranında ceza uygulanır... ...suretiyle delikli sacdan yağmursuyu ızgarası malzemelerinin nakli, işlenmesi ve testleri için...

...üzerinde gecikmeye tesiri olup olmadığı ve bu gecikmenin yüklenici kusurundan kaynaklanıp... ...ettiği, halihazırda ulaşım sağlanamadığından imalat yapılamadığı, iklim, hava ve ulaşım... ...sözleşmenin 29/7/2010 tarihinde imzalandığı, yer tesliminin 2/8/2010 tarihinde yapıldığı, işin... ...önlenemezlik kriterleri oluşacağından, bu halde ortaya çıkan durumun 4735 sayılı Kanunun 10 uncu...

...yeraltı sularının ortaya çıkması sebebiyle maliyet artışı ve ihale ile sözleşme tarihi... maddesine göre sözleşmenin uyarlanması istemi niteliğindedir (Yargıtay 15. ...ait sözleşme 2.080.000,00 TL + KDV anahtar teslimi götürü bedellidir.

...Kanunu’na göre 06/11/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Buca... ...sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün... ...tutarının sözleşmedeki ödeme şartları, imalâtların niteliği, teknik özellikleri ve...