...zararı; kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar... TL tutarında gecikme zammı ödenmesine sebep olunduğu görülmüştür. ...anlaşıldığından ilişilecek bir husus kalmadığına (Sayıştay 5.Dairesinin 16.01.2020 tarih ve 411 sayılı...

(Sayıştay 8. ...ilgili olarak; İşe ilişkin Sözleşmenin; “Malın/İşin teslim alma şekil ve şartları ile... ...için sözleşme bedelinin BİNDEBEŞ oranında gecikme cezası uygulanır.” Hükümlerine yer...

.’dan (Mali Hizmetler Müd.) tek başına tazminen tahsiline karar verilmişti. ...mahkemelerinde dava açma yolu bulunduğu, Sayıştay ilamıyla mükellef veya sorumlunun yararlanabileceği... ...uğratılan vergi için vergi ziyaı cezası ile gecikme faizi de hesaplanarak müeyyide uygulanması...

...Sözleşmeleri Kanununa göre 07/01/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...nedenlerle 2021 yılında ödenen 9.268.105,67 TL imalat tutarının yılı sözleşme ödeneği olarak... ...kaynaklanmayan geçici hakediş ödemelerindeki gecikmenin işe etkisi göz önünde bulundurularak...

…… Menfez Yapım İşinde, herhangi bir imalata başlanılmadan aşırı yağmur suları... ...olarak mümkün olmaması, Şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde... ...uğradığı zarar ve ziyan talep edilebileceği gibi, gecikme cezası da kesilmekte ve teminatlar gelir... ...kendi teminat süresi içinde veya daha sonra ortaya çıkabilecek kusur ve hataları idarece...

...oranında ödenmesi ile akrilik zemin kaplama imalatları hariç olmak üzere %95 oranında tamamlanan... anahtar teslimi götürü bedel , iş artışı , revize iş programı , süre uzatımı ...sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün...

...relerce yapılan değerlendirme sonucunda; ortaya çıkan durumun yükleniciden kaynaklana... ...gün için sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezası uygulanır. ...Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının... ...edildiği, teçhizatlı gaz beton ile hafif çelik imalatının ilk defa uygulandığı, iş süreçlerindeki...

...partide 50.000 adet olmak üzere toplam 450.000 adet malın teslimi öngörülmesine ve numuneler üzerinde... ...verdiği, davacı şirkete sebebiyet verilen gecikme nedeniyle en az 156 gün ek süre verilmesi... (Danıştay 13.

...malın zamanında (verilecek ek sürenin sonunda) teslimini sağlamayacağı, diğer bir ifadeyle... ...istenildiği, ancak idarece bu sürenin verilmediği, Mal Alımları Denetim ve Muayene Kabul İşlemlerine... (Danıştay 13.