...Yapılma Yeri, İş Yeri Teslimi ve İşe Başlama Süresi” başlıklı 7 nci maddesi incelendiğinde... ...hep alacaklı taraf olduğunu, müteahhite bir ödeme yapılmadığından, söz konusu gecikme... Aynı konu 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarını kapsadığından, bu...

...30 takvim günü içerisinde yani en son 22.06.2018 tarihi itibariyle teslim edilmiş olması... Ancak, ilişikli ödeme emri ekinde yer alan 27.06.2018 tarihli... no’lu bendinde; “Malzemelerin son teslim süresi; sözleşmenin imzalanmasını müteakip...

İdareye tevdi edilecek her türlü tazminat ve ceza yükleniciye rücu edilecektir. ...akaryakıt hesaplamalarının tevsiki amacıyla sadece 2018 Ford Transit Minibüs’e ilişkin araç... ...yapıldığı, amortisman hesaplamalarının işin süresi dikkate alınmadan yapıldığı, · 

...farkı endeksleri kullanılmak suretiyle yapılan ödemeler nedeniyle de kamu zararı sözkonusudur... ...dikkate alınmayacağı ve yüklenicinin müracaat süresi geçtikten sonra süre uzatımı talebinde... ...üzerine Sayıştay Temyiz Kurulu'nun 21.03.2018 tarih ve 44231 tutanak sayılı Karır ile...

...09/05/2011 tarihinde bitirilmesi gereken işin süresinde bitirilmediği, 03/01/2012 tarihinde... ...kendilerine kusur izafe edilemeyeceği, idarenin, ödemelerin gecikmesinin ödenek yokluğundan... ...ile 50.000,00-TL maddi ve 50.000,00-TL manevi tazminata karar verilmesi istenilmiştir.

...sürede yüklenicinin istemiş olduğu fiyat farkı ödemesinin uygun görülmediği, Yönündedir... ...oluşturulduğu ve iş bitim tarihinin de 13/12/2018 olarak itibar edilmek üzere 14/03/2019 tarihinde... ...tarihi sayılmak üzere, geçici kabul, teminat süresi ve bu süredeki bakım sorumluluğu, kesin...

...herhangi bir tespit yapılmaksızın, sadece ödeme emri üzerinden tazmin hükmü verilemeyeceği... Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür. ...üzere tahsis edilen Daire kararına konu dairenin 2018 yılı Kasım ayı içerisinde tahliye edileceğinin...

g) Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması, Esas alınır. ...getirilmemesi nedeniyle kamu idaresine faiz, tazminat, gecikme zammı, para cezası gibi ek... Muayene süresi geçirilen her ay için muayene ücreti...

...göre 28/08/2018 tarihinde ihale edilerek, 17/10/2018 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan... ...ödemeler minha edilerek revize fiyatlarla yeniden ödeme yapılarak düzeltme yoluna gidileceği... ...tesliminin, 01/02/2019 tarihinde yapıldığı, süresinin 985 gün ve ilk iş bitim tarihinin...

2018/89 K. ...hususunun taahhüt edildiği ve bu hesaptan otomatik ödeme talimatı verilerek aidatların davacı... Anılan protokolün süresinin iki yıl olduğu gözetildiğinde protokolün 7.5.