...açıldığı, dolayısıyla hangi aracın kaç gün çalıştırılacağının ihale... ...dikkate alındığında, işin ifası süresince araçlara ilişkin tasarruf... ...tarafından günlük tutulacağı ve hakediş ödemelerinin çalışılan günler üzerinden...

...olmadığı, parça parça dökülmesinin kaçınılmaz olduğu literatürce kabul... ...Organize istasyonları için inşaat yapım süresi olan 30 (otuz) gün, İstinat... ...uzatımları nedeniyle de fiyat farkı ödemesi öngörülmediği, işin 06.11...

...İş Programı”,“Yüklenicinin, işin süresi ve varsa iş kısımlarına ait... ...yüklenici tarafından kabul edilen hakediş ödemelerinde yer alan fiyat farkı hesaplarının... ...yüklenici tarafından belirtilen yıllarda kaç gün olduğu ve ...

...sözleşmesinden kaynaklanan gecikme tazminatı ve ilave işler bedelinin... ...2 maddesinde bu hakkın, sadece işin süresinde bitirilmesi hâlinde sağlandığını... ...veya tedarikçiden kesilen cezaları ödemediğini; ödenmesi gereken alacakları...

...çalışılamayan 52 günlük sürenin işin süresi olan 550 güne eklenmesi gerektiği... ...tarihleri arasındaki 151 (YüzElliBir) gündür. “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 11...

...belirtecekleri, belirtilen şekilde yazılı olarak süresi içinde başvurmayan müteahhitler... ...ve herhangi bir nam altında masraf ödemeden ve müteahhitlerin veya taşeronların... ...farkının nitelikçe bir emprevizyon tazminatı olduğu, yönettiği ülkenin...

...kusurlu imalat bedellerinin yüzde olarak kaça tekabül ettiğinin Kurulumuzca... ...yaptırılan beton imalatının kuruma süresi ile sözleşme kapsamında olan... ...yapılması ve 2 nolu geçici hakedişin %95 ödeme oranında düzenlenmesi taleplerinin...

...başvuru bedelinin iadesi yapılır ve son ödeme tarihine kadar geçen süre için... ...görüldüğünden, halihazırda mevcut bulunan ve birkaç bölümden oluşan çarşının ihtiyaç... 1) İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete... ...başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.

...gecikme için yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilmesi gereken gecikme... ...01.11-15.04 tarihleri arasındaki 165 gündür. ...İşleri Genel Şartnamesinin “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı...

...mahrumiyeti olmak üzere toplam 11.000,00 TL tazminat bedelinin sözleşmenin haksız... ...yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı vekili istinaf... ...görüşmelere rağmen ilgili tutarı ödememeleri nedeniyle kendilerine 16...