...Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde, davalı idare vekili temyiz isteminde bulunmuştur... ...Hukuki Nitelendirme Uyuşmazlık, eser sözleşmesi uyarınca ödenmesi gereken fiyat farkı alacağı, haksız kesilen gecikme...

Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde yüklenicinin teklif... ...yapılma yeri, b) İşin süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları …”

Defter ve kayıtlarına göre süresinden önce fesih nedeniyle yüklenicinin başka bir iş... 2-Davacı davasında ödenmeyen hakediş bedelinin tahsilini de talep etmiştir.

Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili... ...teklif fiyata dahil olacak giderlerin sayıldığı ve hizmet süresince sürücü ve araçların tüm giderlerinin (yakıt...

Defter ve kayıtlarına göre süresinden önce fesih nedeniyle yüklenicinin başka bir iş... 2-Davacı davasında ödenmeyen hakediş bedelinin tahsilini de talep etmiştir.

...birim fiyatlar üzerinden bedellerinin hesaplanarak yükleniciye ödenmesi gerektiği, Yeni birim fiyatın tespitinde iş kalemi... ...2021 tarihinde yapıldığı, sözleşmesinde belirtilen iş süresinin 420 gün olduğu, Yüklenicinin 17/11/2021 tarihli...

...düzenleme tarihinden itibaren 15 gün içerisinde beyan edilip ödenmesi gerekmektedir. İlgili beyannamede belirtilen dönem hatası bulunmakta olup süresinde beyan edilmediği tespit edilmiştir.