...işçilere Belediye tarafından ödenen kıdem tazminatlarının ilgili firmalara rücu edilmediği... ...kıdem tazminatı olarak ödemesi yapılan ve rücu davası açılmayan … TL’lik tutarın...

...yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi... ...İdarenin işi durdurduğunu yükleniciye tebliğ etmesi gerektiği, bu durumun yükleniciye süre...

gecikme cezası , idare zararı , rücu , süre uzatımı 2- Davalı idare davacı yükleniciye 47 gün süre uzatımının hataen...

İdareye tevdi edilecek her türlü tazminat ve ceza yükleniciye rücu edilecektir. ...edilecek her türlü tazminat ve ceza yükleniciye rücu edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır...

...olmayacağından hareketle 03/01/2012 tarihinde yükleniciye ihtarname çekilerek işin bitirilmesi... ...Kanunu'nun İdarenin sözleşmeyi feshetmesi başlıklı 20.

...08.2014 tarihli ve 005479 sayılı yazı ile yükleniciye bildirdiği, söz konusu eksiklerin... ...yapılarak bilahare yasal yollardan yükleniciye rücu edilmesinin mevzuat gereği olduğu, dolayısıyla...

...08.2014 tarihli ve 005479 sayılı yazı ile yükleniciye bildirdiği, söz konusu eksiklerin... ...yapılarak bilahare yasal yollardan yükleniciye rücu edilmesinin mevzuat gereği olduğu, dolayısıyla...

...oluşturacağı gerekçesiyle sözleşmenin fesh edilerek yükleniciye sözleşme bedelinin %80’inin %5... ...ile birlikte kaybolması nedeniyle, işin devam etmesinin tehlikeli olacağının değerlendirildiği...

...olarak belirlendiği, eksiklerin giderilmesi için yükleniciye 22/04/2022 tarihine kadar 18 gün... ...onay tarihinden 12 ay sonra, yüklenicinin talep etmesi halinde yapılacağının belirtildiği...