...2023 Cuma günü sonuna kadar uzatıldığı, ihale tarihinin 02.05.2023 olduğu, ihale tarihi itibariyle 2022 yılı kurumlar vergisi beyannamelerinin tahakkuk süresinin bitmediği, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 10.6’ncı maddesi gereğince ihaleye 2021 yılına ait bilanço ve ciro bilgileri ile ihaleye katılımı engelleyecek bir durum olmaması nedeniyle...

...olarak ilgili mevzuatına, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliği ile Kurumun diğer düzenleyici işlemlerine aykırı olmamak kaydıyla idare tarafından... ...Şartname’nin 25’inci maddesinde teklif fiyata dahil olacak giderlerin sayıldığı ve hizmet süresince sürücü ve araçların tüm giderlerinin (yakıt hariç) yüklenici tarafından...

...4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde... İşin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) gündür 9.2.

...bedellerinin, YİGŞ’nin 22 nci maddesinde belirtilen usul ve esaslara ile Kamu İhale Genel Tebliği’nin 53 üncü maddesinin 5 inci fıkrası da dikkate alınarak taraflarca müştereken... Proje değişiklikleri işin süresini etkileyecek nitelikte ise yüklenicinin bu husustaki süre talebi de idare tarafından dikkate alınır.

...sürede çalışma yapılmasının mevzuatına uygun olmadığı, iş yeri tesliminde İdarenin işi durdurduğunu yükleniciye tebliğ etmesi gerektiği, bu durumun yükleniciye süre uzatımı hakkı oluşturduğu, dolayısıyla YİGŞ’nin “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesi (4) üncü fıkrası gereği, yer tesliminden inşaat ruhsat...

...bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkeme'ye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (on beş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık... ...taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, en az on gün süreli ihtarda bulunması gerekirken iki iş...

e- Kiracı sözleşme süresinin sona erdiği tarihte söz konusu yer bina vb. ...İlama dercine, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55 inci maddesi uyarınca işbu İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz...

...hesapların düzenlenmesi sırasında yüklenici veya vekili, yapı denetim görevlisinin yazılı tebliğine rağmen hazır bulunmadığı takdirde, yapı denetim görevlisi hesapları tek... (4) Yüklenicinin kesin hesaplara itirazı varsa altmış günlük inceleme süresi içinde idareye yazılı olarak bildirmek zorundadır.

md.; yürürlük: 26.03.2022) Ancak, sözleşme süresi 365 takvim gününü aşan bu hizmet alımı ihalelerinde fiyat farkı hesaplanacağına... ...maddesine göre fiyat farkı hesaplanmasına dair düzenlemeye yer verildiği, Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımlarında fiyat farkı” başlıklı 81’inci maddesi de göz önünde...