...nin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde “İş Programı”,“Yüklenicinin, işin süresi ve varsa iş kısımlarına ait bitirme tarihleri ile yıllık ödeme miktarlarını da dikkate... ...idarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere yedi gün içinde yeni süreye göre revize iş programı...

... yazının iadeli taahhütlü olarak postaya verildiği ve 07.12.2012 tarihinde davacı şirkete tebliğ edildiği, davacı şirketin 19.12.2012 tarihinde idare kayıtlarına alınan başvuru dilekçesinde ... edildiği, davacı şirket tarafından yapılan şikâyet başvurusu üzerine idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, dava konusu ...

Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez. (Değişik: 21/2/2014-6526/18 md.) Mahkeme kararlarının süresi içinde kamu görevlilerince yerine getirilmemesi hâlinde tazminat davası ancak...

maddelerine istinaden yükleniciye 10 günlük ve sonrasında da 3 günlük cezalı çalışma süresi verildiği, yükleniciye verilen cezalı çalışma süresinin ... ...tutarın ve kullanılmayan yürütmeyi durdurma harcının davacıya iadesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (on beş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık...

...idarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere yedi gün içinde yeni süreye göre revize iş programı... ...mahfazalı modüler hücre markası ile aynı marka olması gerekmesi ve bu hücrenin temin edilme süresinin uzunluğu nedeniyle … tarihli süre uzatım komisyonu kararı ile … gün süre...

...sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik verilen hüküm süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup... ...uyarınca hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harçların istek halinde iadesine, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine...

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Yeni iş kaleminin birim fiyatının tespit edilmesi” başlıklı 53 üncü maddesinin... ...10/2021 tarihinde imzalandığı, yer tesliminin 26/10/2021 tarihinde yapıldığı, işin süresinin 370 gün olduğu, iş bitim tarihinin ise 30/10/2022 tarihi olarak belirlendiği...

Proje değişiklikleri işin süresini etkileyecek nitelikte ise yüklenicinin bu husustaki süre talebi de idare tarafından dikkate alınır.”, gibi durumlarda … yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere yedi gün içinde revize iş programı düzenleyerek...

...açılmış; İdare Mahkemesi'nce; dava konusu ihalede sözleşme uyarınca malın teslim süresinin 180 gün olarak belirlendiği, sözleşmenin 02.02.2007 tarihinde imzalandığı... ...reddedildiği ve noter aracılığı ile çekilen ihtarnamenin 01.10.2007 tarihinde davacı şirkete tebliğ edildiği, 30 günlük sürenin sonunda davalı Karayolları Genel Müdürlüğü'...

maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren on beş gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 16.12.2021 tarihinde oy çokluğu ile karar verildi. Anılan protokolün süresinin iki yıl olduğu gözetildiğinde protokolün 7.5.