... Kanun'un 20/a maddesi gerekse de sözleşme uyarınca işin sözleşmeye uygun olarak süresinde tamamlanmaması halinde, yükleniciye işi sözleşme hükümlerine uygun olarak tamamlaması ... gereken en az 10 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtar yazısı ile bu yazının tebliğine dair belgenin mevcut olmaması nedeniyle yasaklama talebinin reddedilmesine ilişkin ...

...Karar sayılı onama ilamının mahkemece davalı vekili olmayan Avukata tebliğ edildiği yani davalıya usulüne uygun onama ilamının tebliğ edilmediği buna göre davalı tarafından verilen karar düzeltme dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldığından davalının karar düzeltme isteminin incelenmesine karar verilmiştir.

Teminat süresindeki bakım ve giderler” başlıklı 43 üncü maddesinde “ (

...hükümlerine uygun şekilde yerine getirilmesi veya işin tamamlanması için, ihtarnamenin tebliği tarihinden itibaren en az yirmi günlük bir süre verilecek olup bu süre sonunda... İşin tümünün süresinde bitmemesi halinde, işin tamamına ilişkin günlük gecikme cezası alınır, ayrıca kısmi gecikme cezası uygulanmaz.” Denilmektedir.

Bununla beraber, zamanaşımı süresi içerisinde mükellef tarafından yapılan ödeme ile belediye tarafından mükellefe haciz uygulanması, usulüne uygun şekilde tebliğ yapılması, ödeme emri tebliğ edilmesi veya cebren tahsil ve takip muameleleri sonucunda yapılan her türlü tahsilat zamanaşımı süresini keserek yeniden başlatır.

...tarihinin 21/01/2021, sözleşme tarihinin 26/07/2021, işyeri teslim tarihinin 04/08/2021, işin süresinin 650 takvim günü ve işin bitim tarihinin 15/05/2023 olduğu, Sözleşmesine göre... ...hazırladıkları revize iş programının imzalanmak üzere 18/01/2022 tarihinde Yükleniciye tebliğ edildiği, söz konusu revize iş programının da yüklenici tarafından itiraz kaydı...

Proje değişiklikleri işin süresini etkileyecek nitelikte ise yüklenicinin bu husustaki süre talebi de idare tarafından dikkate alınır. ...tutanağın, idarenin 05/08/2021 tarihli ve 29093284 sayılı yazısı ekinde yükleniciye tebliğ edildiği, yüklenicinin 09/08/2021 tarihli dilekçesi üzerine yapı denetim görevlilerince...

...verdikleri” yönündeki iddiası incelendiğinde; İhale dokümanı düzenlemelerine yönelik süresi içerisinde yapılan itirazen şikayet başvurusu bulunmadığından ihale dokümanı... ...4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde...

...kararının yükleniciye tebliğini müteakip, sözleşmesinde belirtilen sürede yüklenici tarafından bir revize iş programının hazırlanması gerektiği, Revize iş programı hazırlanırken, idare tarafından verilen her süre uzatımı ve ödenek aktarma kararı sonrası, sözleşmesinde belirtilen yıllar itibariyle sözleşme ödeneği ile sözleşme süresi revize...

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “İşin Süresi ve Sürenin Uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinde: “( ...bulunması, d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, zorunludur.” Ve Kamu İhale Genel Tebliğinin “Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen mücbir sebep halleri” başlıklı...