...dilekçesinde dile getirdikleri hususları aynen tekrar etmişlerdir. ...belirtilen hususların tekrar değerlendirilmesini teminen yeni hüküm tesisi için dosyanın hükmü... ...işleminin herhangi bir kasıt, kusur ve ihmalden kaynaklanmadığını, ilam maddesine konu edilen...

...yüklenici firmaya 6-11 hakedişleri ile ÖTV’den kaynaklanan fiyat farkı ödemesi yapılmıştır... ...gerektiğine yönelik) yukarıda belirtilen hususların tekrar değerlendirilmesini teminen yeni hüküm...

Periyodik olarak stok temini sağlanacaktır. Teklif edilen tüm reaktifler IVD (İnvitroDiagnostic) Onaylı olmalıdır. ...engel olduğu, bununla birlikte yükleniciden kaynaklanmayan yanlış stok yönetimi gibi uygulamalar...

...çalışmak için gereken solunum tüplerini teminde geciktiği, onay ve izin süreçlerinde... ...tarihlerinde bildirildiği, 03/12/2019 tarihinde sunulan teknik personellerin 17/12/2019 tarihinde kabul... ...izinlerin idaresince geciktirildiği, idaresinden kaynaklanan gecikmeler için işyeri tesliminden...

Sonuçta idare ile istekli arasında sözleşmenin imzalanması ile birlikte KİK 12. ...İhale Kanunu ve Kamu İhale Kanunu gereğince doğrudan doğruya idâre tarafından tek yanlı... ...karşı süresi içinde davacı vekili temyiz isteminde bulunmuştur. ...farkı ödenmesi hususunda ise davalı idareden kaynaklı olarak 218 gün süre uzatılmış olması...

...şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla... ...teklif verdiği, 1 isteklinin teklifinin geçici teminatın uygun olmadığı gerekçesi ile değerlendirme... Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır: …

...açıklama ile sipariş edilecek malzemelerin temin edileceği firmalara ait adreslere dair... ...yapılmadan kırıcının devreye alınmasından kaynaklandığı ve kırıcının tekrar montajında... ...10 gün içerisinde tamamlanarak kırıcının tekrar teslim edileceğinin belirtildiği, aradan...

...çalıştırılacak personele asgari ücretten kaynaklanan artışlarda fark ödeneceğine ilişkin... ...hizmet sözleşmesi ve eki niteliğindeki idari ve teknik şartnamelerdeki düzenlemeler uyarınca... ihale kayıt numaralı yemek temini ve servisi işini 330.000 TL karşılığında...

...işin imalat grubu olarak ayrılabilir nitelikteki işler kapsamında olması gerektiği düzenlenmiştir... ...yaptırılamayacağı gibi işin niteliğinden kaynaklanan sebeplerle veya teknik zorunluluklar... İhale dokümanında düzenlenmesi kaydıyla doğrudan alt yüklenicilere ödeme yapılabilir...

...çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde... mal alımlarında aşırı düşük , önemli teklif bileşenleri