...için yapılan eser sözleşmesinin feshinden kaynaklanmış olup, asıl dava iş sahibinin... ...ihtiyacı olan miktar ve teknik özellikler teknik şartnamede belirtilen 2 kalem ürünün... ...olduğu gecikme cezası, menfi zarar kapsamında doğrudan temin farkı, ikinci ihale masrafları...

...sonucu olup, bu minvalde temyiz konusu olayla doğrudan ilgisi bulunmadığı gibi yapılan... hendek başında temin edilmesi, • İşin yapılması ile ilgili tüm teknik personel, formen, işçi vs. ...genişliği dışında yapılan fazla kazılar, zeminden kaynaklanan göçmeler gibi bu ve bunun benzeri...

Kat dâhilinde yapılan kaynak çalışmaları ve kesim işlemleri sırasında... ...Üniversiteye gelen idari nitelikteki yazıların doğrudan Rektöre gitmediği, Üniversitede idari... Elektrik Teknikeri …, Tesisat Teknikeri …’dan sadece … ve Dr. ...gereksiz yazışmalara sebebiyet verilmemesini teminen, yüklenicinin mücbir sebep talebini...

Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir. ...davacıya göre bu oranın %32 civarında olduğu, nitekim kendilerinden sonra kalan işin ihale edildiğini... ...9'luk kısmının fiyat artışlarından doğrudan etkilendiği bu etkilenmenin sözleşmenin... ...tarafça 11.01.2019 tarihinde fiyat artışından kaynaklı malzeme teminindeki sıkıntı nedeniyle...

...temizleme sistemini emiş sistemli vidanjör sistemini entegre eden ve Nur-Mak Araç Üstü Ekipmanları... ...olduğu, belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemeyeceği ve belirli... “4-6 m³ Kapasiteli 6 Teker Damperli Açık Kasa Kamyon” ve “Açık...

...ihale kapsamında bulunan aktif cihazların (Swich) temini hususunda yüklenici ile idaresi arasında... ...karşılanamadığı ve anlaşmazlığın da bundan kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir.

...anlaşılması durumunda teminat mektubu süresinin de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılması... TL olmasına karşın, kamu zararı tutarı kesin teminat tutarı kadar olan ... ...görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya...