...idarece yer tesliminin hemen yapılmadığı, işe başlama ve bitim süresinin 20 gün gecikmeye neden olduğu, kırıcıyı devreye... ...üzerine davacı şirketten bilgi ve belge istenildiği, ek süre teklifini değerlendiren işletme müdürlüğünce ek süre verilmesi...

...yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli idareye süresinde bildirmediği veya iş programına göre iş başında... ...kısımları için öngörülen teknik personelin, ilgili kısma teklif veren ortak tarafından karşılanması gerekir.

...başvurusunun bölge adliye mahkemesince reddi üzerine yasal süresi içerisinde verilen karar, davalı vekilince temyiz edilmiştir... ...tarihinde önceki kararının iptâline ve başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınması yönünde düzeltici...

nin taşınmaları (teklif birim fiyatlarda yer alanlar bunun dışındadır), bunlar... ...durumunu, ilerlemesini göstermek ve tespit etmek üzere, iş süresince gerekli göreceği zamanlarda çekilecek, işin değişik...

...eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinin... Diğer taraftan, işe ait idari şartnamenin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25 inci maddesinin...

...mücbir sebep olarak değerlendirilemeyeceğinden, sözleşmeyi süresinde imzalamaması nedeniyle 4734 sayılı Kanun'... ...Yemek Pişirme, Dağıtma ve Bulaşık Yıkama ihalesine teklif veren davacı şirketin 6 ay süre ile kamu ihalelerine...

İşe ait sözleşme eki YİGŞ’nin “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinde; “( ...gerekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olduğunu, yani teklif verirken işin fen ve sanat kurallarına uygun nasıl...

...sözleşme tarihinde sözleşmesi feshedilen yükleniciye en yakın teklifi veren kişiye verilmesi halinde ödenecek bedel ile kalan... ...kabulüne göre, davalı yüklenicinin uyarıya rağmen işi süresinde tamamlayıp teslim etmemiş olması sebebiyle, davacı...

Proje değişiklikleri işin süresini etkileyecek nitelikte ise yüklenicinin bu husustaki... ...gösteren bir belge olduğu, işin yapılmasına veya isteklinin teklif bedel tespitine ilişkin bir dayanak niteliğinde olmadığı...