...taşımayan yargı organı veya ilgili dış denetim kurumu vermiş olur. 6) Sayıştay Başkanının teklifi ve Sayıştay Genel Kurulunun kararı ile gerek görülen... Yasama organının tercihinin yerindeliğinin yargısal denetim konusu olması ise mümkün değildir.

mahal listesi , sözleşme bedeli , teklif bedeli , teknik şarname , uygulama projesi ...teslimi götürü bedel üzerinden sözleşmeye bağlanmış olmasından dolayı söz konusu işler için ek bir ödemenin...

...yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve bozmanın şümulü dışında kalarak kesinleşmiş... iş artışı , nakliye , sözleşme bedeli , teklif fiyat , teknik şartname

...oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır... ...idareye ait döküm sahasının belirtilmediği, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan kazı iş kalemi adı ve birim fiyat...

...idareye ait döküm sahasının belirtilmediği, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan kazı iş kalemi adı ve birim fiyat... ...oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır...

şeklinde belirterek 15 Mart 2017 tarihinden geçerli olmak üzere 60 (altmış) gün süre uzatımı vermiştir. ..sanat yapılarının yapılacağı mahallelerdeki yollarda heyelan olması nedeniyle ulaşım sıkıntısı yaşanmıştır. ...veya uğrayabilir bölgeler, İmar ve İskan Bakanlığının teklifi üzerine Devlet Su İşlerinin bağlı bulunduğu Bakanlıkça...

...işini ihaleye çıkartarak, ihale sonucunda işi davacı şirkete vermiştir. ...eski ve yeni asgari ücret arasındaki fark, b) İhale (son teklif verme) tarihi itibarıyla işveren tarafından karşılanacak... ...fiyat farkı verilmeyeceğine dair tüm hükümleri kabul etmiş olması sebebiyle, davanın reddi ile yargılama giderleri ve...

...kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün... ...isteklilerin eşit koşullar altında ve sağlıklı bir şekilde fiyat teklifi hazırlayabilmelerine engel teşkil ettiği, … İdarenin şikâyet başvurusuna vermiş olduğu cevap incelendiğinde; idare tarafından şikâyete...

...kuruluş görüşleri) kaynaklı süre uzatımları söz konusu olması durumunda fiyat farkı verilmez.” şeklinde aynı düzenlemenin... Ancak Birim Fiyat Teklif Cetvelinde yer alan iş kalemlerinin metrajlarına meydana... ...idaresince uygun görülmemesi üzerine, yüklenicinin idaresine vermiş olduğu 26/02/2021 tarihli dilekçesi ile Yüksek Fen...

...teknik eleman taahhütnamelerini 08.09.2016 tarihinde idareye vermiş olduğunu, idarenin eksik evrakların (diploma, meslek... ...özetle; 4734 ve 4735 sayılı kanunlara göre birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihale edilerek, 23.08.2016 tarihinde... ...noksan belgelerinin tamamlanmasını yükleniciden istemiş olmasının, teknik personelin on gün içinde kabulü veya reddi...