...ihale dökümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az 20 gün... ...kalitesi ve betonarmedeki sorunlar ile davalının teknik ekip eksikliğinin bulunması nedenleriyle... en az 10 günlük süre , en az 20 günlük süre , İhtar süresi , sözleşmenin feshi

...ve bu süreler için kesilmesi gereken gecikme cezasının kesilmemesi sonucu ... ilçesinin 15 Aralık ve 1 Nisan arası 105 günlük dönem, hava şartları nedeniyle çalışılmayan... ...belirtilen işlerin, mesleki uzmanlık gerektiren teknik işler olduğu, kısacası olayda bahsedilen...

...Sigortalar Kanununa tabi personelin, sayı ve günlük çalışma saatinin belirtilmesi kaydıyla... ...hizmet sözleşmesi ve eki niteliğindeki idari ve teknik şartnamelerdeki düzenlemeler uyarınca... ...Davalı vekili, davacı tarafından verilen hizmetin personel çalıştırmasına dayalı bir hizmet...

...olarak yapıldığı gerekçesi ile kesilen para cezasının iadesi hususunda yüklenici ile idare... ...Müdürlüğüne bildirildiği, 2- Elektrik Tesisatı Özel Teknik Şartnamesinde “Mahal Tedaş ile ilgili... ...yapılmasına, eksikliklerin giderilmemesi halinde günlük gecikme cezasının ¼’ü oranında...

...0,06’sı (onbinde altısı) oranında gecikme cezası uygulanacağı hüküm altına alınmıştır... ...gecikilen her gün için sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezası uygulanacağı, cezalı... ...komisyon oluşturma süreci, geçici kabule ilişkin teknik inceleme süreci ve komisyon tutanağının...

...bitirmeyi taahhüt ettiği, imalat zorluğu nedeniyle cezasız süre uzatımı talebinin uygun bulunmadığı... ...yeterliliğini incelemiş, kabul etmiş ve bu suretle işin teknik sorumluluğunu üstlenmiş sayılır. ... ...gecikilen her gün için sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezası uygulanır.

Başvuruya konu doküman düzenlemesinin Teknik Şartname’nin “Araçların Çalıştırılmasına... ...araçların çalışma puantajlarının idarenin yetkili personeli tarafından günlük tutulacağı ve hakediş...

...belirlenen süresinde bitirilmemesine rağmen gecikme cezası uygulanmadığı için, kamu zararına... ...devre dikkate alınmaz ve idare yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işin tamamlanması... ...gecikilen her gün için sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezası uygulanır.