...düşük olduğu iddia edilmekte ise de; bu durum personel ve öğrenciyi ilgilendirmekte olup, Üniversite... ...husus bulunmadığına; kalan ve … İşinde Teknik Şartnamede belirlenen et miktarından daha... ...irsaliye belgesi gibi kanıtlayıcı belgeler ile günlük menüler üzerinden teknik şartnameye...

...verdiği, İş programının hazırlanmasında günlük harcama tutarı ve şantiye kurulumu süresinin... ...olarak sözleşmede öngörülen günlük gecikme cezasının %10’u oranında ceza uygulanır... ...sözleşmedeki ödenek dilimleri, imalatların niteliği, teknik özelliği, yapım süreleri gibi hususlar...

...ödeme şartlarına ve imalatların niteliği, teknik özelliği ve yapım sürelerine uygun bir... ...olarak sözleşmede öngörülen günlük gecikme cezasının %10’u oranında ceza uygulanır... ...uncu maddesinin 4 üncü fıkrasına göre 162 günlük süre uzatımı verilmesi, yine aynı...

...haline ilişkin olarak sözleşmede öngörülen günlük gecikme cezasının %10’u oranında... ...ödeme şartlarına, imalatların niteliğine, teknik özelliğine ve yapım sürelerine uygun...

...olarak sözleşmede öngörülen günlük gecikme cezasının %10’u oranında ceza uygulanır... ...artışına ilişkin yeni birim fiyatlara ve 41 günlük süre uzatımına itirazının olmadığı... ...sözleşme bedeli üzerinden imalatların niteliği, teknik özelliği ve yapım süreleri de göz önünde...

...çalışanlara ayrıca çalıştığı her gün için bir günlük ücreti ödenir.” hükmü, Aynı Kanun... ...İhale dokümanında günlük olarak belli sayıda personelin idarenin iş yerinde bulunması gerektiğine... ...yükümlülüklere uymak zorundadır.” açıklaması, Teknik Şartname’nin “Yüklenici” başlıklı...

...imzalandığı, sözleşmenin eki mahiyetinde olan teknik şartnamenin “Sürücülü Hizmet Araçlarına... ...Sigortalar Kanununa Tabi Personelleri Sayısı ve günlük çalışma saatinin belirtilmesi kaydıyla... ...dikkate alınarak hesaplanacağını, bu çerçevede personel çalıştırılmasına davalı hizmet...

...işin devamı süresince vekaleten baktığı 5 günlük dönemde sadece bir harcama belgesine... Hizmet Alımı İşi” nde Teknik Şartnamede aranan yetkinliğe sahip personel... ...belirtilen pozisyona ait şartları taşıyan personelin temini konusunda gerekli çalışma...

...Çalışan personel için ayda 22 gün üzerinden 1 günlük yol parası brüt (gidiş-dönüş) 13,00... ...belirtilen durumlara atıf yapılmış olduğu, personel ücretlerine ilişkin hususları açıklayan...