Teminat Süresi” başlıklı 20 nci maddesinde; “20.1. Bakım-Onarım ve Teknik destek” başlıklı 8 inci maddesinde; “
teknik personel mezuniyet süresi - Arama Sonuçları
...gerçekleştirme görevlisi ile hakedişi düzenleyen personelin ise sorumlulukları bulunmamaktadır... ...Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı... ...devre dikkate alınmaz ve İdare Yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işin tamamlanması...
...öncesinde yüklenici tarafından istihdam edilecek personelden kaç kişinin yıllık ücretli izin... ihale dokümanı , kesin teminat , teknik şartname ...garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı, Yükleniciye...
(Araçların Personelsiz/ Şöforsüz Olarak Kiralanacaktır... İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, Teknik Şartname'nin 2.5'inci maddesinde... İşin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 10 (On) aydır 9.2.
...10.1.1 maddesinde belirtilen 180 gün inşaat süresinin davacı yüklenicinin kusuru dışında... Sözleşmenin 9.2.5 maddesine göre teknik şartname sözleşmenin ekidir. ...tariflenen tüm hizmetler ile araç-gereç ve personel teminini sağlayacaktır.” Hükmünün...
...süreler içerisinde alt yüklenici ve teknik personel onayları ile saha girişi ve kapalı... “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinde, “… ...tarihlerinde bildirildiği, 03/12/2019 tarihinde sunulan teknik personellerin 17/12/2019 tarihinde kabul...
...dokümanlarında yapılan, sözleşmenin uygulanması süresince, yüklenicileri ihale dokümanı hükümlerine... ...sözleşmelerinde gecikme cezasına ilave olarak, teknik personel ve araçlara yönelik ceza düzenlemelerine... Teknik personel ve araçlara yönelik ceza düzenlemeleri...
...haksız nesafet kesintilerinin, gecikme cezası ve teknik personel cezası kesilmesi nedeniyle hakedişlerden... ...kontrol firmasının yaptığı denetimlerde işin süresinde davacı firma tarafından bitirilemeyeceğinin...
...ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli... ...kılınmıştır: İşin yapılma veya teslim yeri İşin süresi ve bu süreye uygun ödeme koşulları.... ...yapım işlerine ilişkin tip sözleşmede teknik personel, makine ve ekipmana ilişkin cezalar...
...gelmişse veya gelecekse, Alt-Madde 8.4 (Tamamlanma süresinin Uzatımı) kapsamında süre uzatımı... İşin yapılması ile ilgili tüm teknik personel, formen, işçi vs.