Davacı ile davalı İl Özel İdaresi... ...ödenmediğini, ayrıca şartname gereği olan C... ...teknik şartname ve genel teknik şartnamenin sözleşme... ...yerine getirmemesi (yer teslimine yanaşmaması... ...cezasının on günlük ihtar süresinden fazlası için...

...01/2021 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu... ...1.Bu sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme... ...bedeline dahil mi , teknik şartname , uygulama projesi... ...gösterildiği, mahal listesi, teknik şartname ve ilerleme...

...11/2019 tarihinde ihale edilerek 09/12/2019 tarihinde... ...sözleşmesine göre idari şartnamenin sözleşme... ...belgeler incelendiğinde yer tesliminin 10/12/2019 tarihinde... İşe ait idari şartnamenin “Sözleşmenin... ...Esaslara aykırı olarak farklı tanımlar ile belirlenmesi...

...inşaatın eksiksiz tamamlanıp teslim edildiğini, ancak... ...malda, sözleşme ve ekleri ile iş sahibinin beklediği... ...iş sahibi tarafından süresi içersinde ayıp... ...de konunun uzmanı olan teknik bilirkişi kurulu... ...gerçekleştirilecek işlemin farklı olacağı, gizli...

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, … ...düzenleme altına alındığı, Teknik Şartname’nin 3... ...ihalelerine ilişkin idari şartname ve sözleşmelerde... ...2022) Ancak, sözleşme süresi 365 takvim gününü...

...anlaşılmakta olup, belirtilen uyuşmazlığın karara... ...değerlendirildiğine, Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin... ...bilgisi ve onayı olmayan, teknik bir zorunluluk ortaya... ...bulundurduğu, işin yer teslimi ile birlikte bahse...

...sebebiyle markette bulunan ve şartnameye uygun olan uçakların... ...göre davacı tarafından ileri sürülen durumların... ...mücbir sebep başvurusunun süresinde yapılıp yapılmadığı... ...sayılı yazıda, uçakların teslimi ile ilgili gecikmenin...

...teknik personeli idareye süresinde bildirmediği... ...Bildirimi ile birlikte yer tesliminin yapıldığı... Özel Teknik Şartname, • Genel Teknik Şartname, • ’a ile Gerçekleştirme Görevlisi ………

...11.2018 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu... ...Uygulama İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesine... ...maddesine istinaden yer tesliminden 5 gün sonraki... ...zamanında verilmediği ve teknik personel bildirim... ...teknikeri taahhütnamesi yerine süresi içerisinde verdiği...