YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü... ...alınmadan teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatın gelir kaydedilmesine karar verildiği, sunulması...

...sözleşmesinin haksız feshedildiğinin tespiti, teminat mektubunun iadesi, bakiye iş bedeli ve kâr kaybı alacağının tahsili... ...tacir olan yüklenicinin erken fesih nedeniyle boşta kaldığı süre için başka bir iş yapmaması ve kazanç temin etmemesi... Teminatın iadesine ilişkin hükümler başlıklı sözleşmenin 10.4.1.

-TL tutarındaki banka teminat mektubunun yükleniciye iadesine, .. ...feshedildiği halde ihtar çekimli ile fesih kararı arasındaki süre için gecikme cezası kesilmemesi ve Kesin teminatın gelir...

... hükmü uyarınca davaya konu uyuşmazlığın (gelir kaydedilen teminatın iadesi) ihale sonrasında 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmesi uyarınca ... görevsizlik kararı yine davalı şirket vekili tarafından süresinde ve usulünce istinaf edilmiştir.

nolu kararı) Zamanaşımı hak düşürücü süre olup, zamanaşımı süresinden dolayı hak talebinin mümkün olamayacağı. maddesi hükmü uyarınca, geçici kabulden itibaren teminat süresi 12 ay olup somut olayda tasfiye geçici kabulünün...

Gelir kaydedilen teminatlar, yüklenicinin borcuna mahsup edilemez. ...halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshine ilişkin süreçleri birim amiri sıfatıyla takip eden kişi olması...

maddesinde ise “Yüklenici teminat süresi veya yukarıdaki fıkrada söz konusu edilen... ceza uygulaması , eksikliklerin giderilmesi için verilen süre , geçici kabul eksiklikleri

Gelir kaydedilen teminatlar, yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.  “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinde; “…

...sebebiyle mahrum kalınan kardan 100,00 TL ve irat kaydedilen teminat mektubu bedeli olan 68.700,00 TL'nin faiziyle birlikte... fesih , gecikme cezası , İhtar süresi , Sözleşme

Uyuşmazlık, dava konusu edilen gecikme cezasının niteliği ve istenebileceği süreye ilişkindir. ...ceza tutan; ödemelerden ve kesin teminat ile varsa ek kesin teminatlardan karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca...