YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Ordu İli Korgan... ...yapımında süre uzatımı talep edildiği, süre uzatımı isteğinin kabul edildiği, bu tarihten...

...veya kabul işlemlerinin tamamlanması gibi bir süreç ayrımına gidilmediğinden, yüklenicinin... Teminatının karşılamadığı tutar için idarenin yükleniciye rücu hakkı saklıdır. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.

...kapsamında yer alan belgelerdeki geçici teminat mektubu içeriğinde belirtildiği üzere davalılardan... ...gerçek bir olgu imiş gibi kabul ederek iki yıl süre ile yasaklama kararı aldığını, Kamu... maddesinde “Teminat Mektubu” tanımı yapılmış olup “Geçici teminat” başlıklı 33.

gecikme cezası , İhtar süresi , sözleşmenin feshi ...tarafından, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, yüklenicinin, sözleşmeye... ...ödemelerden ve kesin teminat ile varsa ek kesin teminatlardan karşılanamaması halinde Yükleniciden...

ihtar , ihtarlı süre , sözleşmenin feshi , yasaklama ...ortağının sunduğu sağlık raporlarının süre uzatımını zorunlu kılan mücbir sebeplerden... ...kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek...

Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir.  ...Bakanlığının görüşü alınarak idare tarafından süre uzatılabilir…” hükmü bulunmaktadır...

...kesin kabulün onay tarihine kadar kesin teminat mektubu için ödediği komisyon/dönem faizinin... ...miktarda olduğunun davacı tarafı verilerek süre ile açıklattırılması gerekir. ...alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların yarısı, sosyal sigortalar kurumundan...

...yandan başvuru sahibi tarafından sunulan teklif mektubunda “…Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen... sözleşmeye davet , teklif geçerlik süresi İş Ortaklığı’ndan da yeniden geçici teminat mektubunun istenilmesi, sözleşme imzalamaktan...