...yükleniciler ile alt yükleniciler arasında imzalanan ve idareye ibraz edilen sözleşmelerden...

Bu nedenle süre uzatım kararını veren, tek başına imzalayan Belediye Başkanı Dr.

...davacı şirket ile 10.08.2012 tarihinde sözleşme imzalandığı, sözleşmeye göre 12.12.2012 tarihinde...

...istinaden düzenlenen revize iş programında imzalarının bulunmaması ve meydana gelen kamu...

Teminat Süresi” başlıklı 20 nci maddesinde; “20.1.

...bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatının gelir kaydedilerek ihalenin iptal...

...davacının değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedilmesine ilişkin yaptığı...

...inşaata ilişkin imalatlar olduğundan hakedişte imzası bulunsa bile elektrik teknikerinin sorumluluğu...