...kazan bulunduğu, Ulaşım Daire Başkanlığının talebine istinaden Makine İkmal Bakım ve Onarım...

Yüklenicinin görüş ve talebi; 16/02/2022 tarihli dilekçesinde özetle...

...gerekçe göstererek sözleşmenin imzalanmaması talebinde bulunduğu ve iddiasını destekler herhangi...

(5) İdarenin talebi olmaksızın yüklenici iş programına nazaran...

Bu itibarla, temyiz talebinde bulunan sorumluların itirazlarının...

...harcın istek halinde temyiz eden davalılara iadesine, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren...

...Aynı maddenin beşinci fıkrasında: “İdarenin talebi olmaksızın yüklenici iş programına nazaran...

...ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek...

...ne yüklenicinin bu yönde bir süre uzatımı talebine, ne de mücbir sebebi belgeleyen ve bu...

Yüklenici görüşü ve talebi; Süre uzatımı talep dilekçesi tarihi...