...teslim süresinin cezalı süre uzatımı öncesi 21.1.2019 olduğu gözetildiğinde... ...kendisine 5 aylık süre uzatım talebinin kabul edildiğinin bildirildiğini, 11... ...numara ve 240.000,00 TL tutarlı kesin teminat mektubu bedelinin tarafına iadesine...

...bu sebeple tazminatın kamu ihaleleri teminatı kapsamında ödenmesi gerektiğini... ...alımı için ise 419.271,12 TL bedelli kesin kefalet senedinin verildiğini... ...usulsüz olduğunu, bu dava açılmadan önce 16/04/2020 tarihinde Ankara 25... ...ve hakedişlerin ödendiğini, kesin kabul ve onaylarının yapıldığını...

...yapılırken bu oranın sözleşme hükmü ile teminat altına alındığı, yeni birim... a) İşin Yapılma yeri, b) İşin süresinden önce yapılması kaydıyla... c) İhaleyi yapan idarenin daha önce gerçekleştirdiği ve ihale konusu... ç) İdarece kabul edilmek şartıyla, ticaret ve...

...derece mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen karara karşı... ...gönderilmesine, 16.10.2019 gününde kesin olmak üzere oyçokluğuyla karar... Somut olayda öncelikle tahakkuk ettirilen cezanın... maddesinde de; “Yüklenici teminat süresi veya yukarıdaki fıkrada...

...dolayı hesabın tasfiye edilerek, kesin teminatın yükleniciye iade edilmesi... Bu aşamadan önce yaklaşık maliyet açıklanamaz ve ilan edilemez.

...imkan verilmeden feshedilmesi ve kesin teminatın gelir kaydedilmesi suretiyle... ...Müdürlüğü'ne ihale tarihinden önce bildirildiği, ancak bu husus değerlendirilmeksizin... ...klanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayılı İdari Yargılam...

Davalının temyiz isteminin kabulüne; 2. ...karşıya kalmaması için yükleniciye fesih öncesinde yükümlülüğünü yerine... ...karar almaya gerek kalmaksızın kesin teminatın gelir kaydedilmesi ve sözleşmenin...

...kaynaklanmakta olup, davalı yüklenicinin teminat süresince bakım ve onarım yükümlülüğünü... İşin geçici kabulü... maddesinde, kesin kabul işlemlerinin idarece onaylanacağı...

...davacı tarafından yatırılan kesin teminatın irat kaydedilmesine yönelik... ...feshedilmesine ve davacı tarafından yatırılan kesin teminatın irat kaydedilmesine... ihtarlı süre , Muayene kabul , Sözleşme süresi , yasaklılık