...sözleşmenin feshedilmesi halinde ihaleyi gerçekleştiren idarelerin talebi üzerine yetkili makamlarca yüklenici ve/veya ortaklarının... ...protesto çekmeye ve karar almaya gerek kalmaksızın kesin teminatın gelir kaydedilmesi ve sözleşmenin feshi öngörülmüştür...

...kararı ile itirazen şikâyet başvuru bedelinin başvuru sahibine iadesine karar verilir. ...izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kuruma yazılı talebi üzerine, bu talep tarihini izleyen otuz gün içinde...

Teminatın kalan kısmının geri verilmesi ise 45 inci madde esaslarına göre yapılır. ...sebeplerin süresinde bildirilip belgelendirilmesi ve yüklenicinin talebi gibi şartların gerçekleşmesi gerekmektedir.

...15.11.2023 tarihli ve 12043361 sayılı yazı ile düzeltme talebinde bulunulduğu, ancak bu aşamada ilk oturumun ne zaman... Şti.ne ait teminatın sorgulamasının yapıldığı, ilk oturumun kapatılma tarihinin 05.12.2023 olduğu görülmüştür.

Posta giderleri avansından artan tutarın davalıya iadesine, 5. ...2019 tarihli dilekçe ile idareden 422 gün ek süre uzatım talebinde bulunulduğu, Ankara Valiliği'nin … tarih ve...

Yüklenicinin görüş ve talebi; Sözleşmenin “Teminat Süresi” başlıklı 20 nci maddesinin “20.1. ...süresinin 12 ay olduğu, bu nedenle geçici kabulden 12 ay sonra teminatın serbest bırakılması gerektiği yönündedir.

maddesinde, “19 uncu maddeye göre yüklenicinin fesih talebinin idareye intikali, 20 nci maddenin (a) bendine göre... ...talep ettiği ve yersiz irat kaydedilen 20.382 TL'lik teminatın ise davalı idareden tahsilinin gerektiğinden, bu...

...bulunmadığından, sözleşmeyi imzalamayan istekliler hakkında geçici teminatın irat kaydedilmesine ve yasaklamaya ilişkin hükümler... İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir.

...lira borçlu olmadıklarının tespiti ile teminat mektubunun iadesine karar verilmesini talep etmiştir. Davalı işsahibi vekili ise, teminatın muhtemel zararı karşılamak için alındığını...