...farkı bakımından ise hükmün bozularak dosyanın Dairesine iadesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. Denilmiştir...
teminatların geri iadesi - Arama Sonuçları
...işlemin haksız olduğu iddiasıyla toplam 64.769,98TL bedelin iadesinin talep edildiği ihtarnameden sonuç alamayan davacıdan...
...süresinde tamamlanmamasının yüklenicinin iş programının gerisinde kalmasından kaynaklandığı, idaresince verilen sürenin...
...alınarak belirlendiği, yüklenicinin iş programından çok geride olduğu, sözleşmeye göre iş bitim tarihinin 01/09/2021...
...enin daha önce gerçekleştirmiş olduğu işlerin ne kadar geriye götürülebileceği, bu fiyatların nasıl güncelleneceği...
...sorumluluğunun çıkarılması” hususları dikkate alınmış ve geriye kalan hususlarda ise gerekli karşılamalar yapılarak önceki...
...tarihine kadar cezalı çalışılan süreye, iş programının gerisinde kalınması nedeniyle hesaplanan süre uzatımı ilave...
...Fiyat Farkı Esaslarında belirtilmiş olan iş programının gerisinde kalma veya ilerisinde olma durumu hiçbir zaman ortaya...
Bu bağlamda, iş programının gerisinde kalmaya veya işin yürütülmesine ilişkin konulara...
...gecikmenin başka bir ifade ile yüklenicinin iş programının gerisinde kalmasının sebebinin idaresinden kaynaklandığı...