...sözleşmelerden damga vergisi kesintisi yapılmaması suretiyle kamu zararına sebebiyet verilmesi iddiası ile ilgili olarak yapılan incelemede; Yapım İşleri Genel Şartnamesinin... Belli parayı ihtiva eden kağıtlar” kısmına göre mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler damga vergisine tabidir.

...getirmemesi nedeniyle (1) yıl süre ile kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına karar verilmesine ilişkin davalı idare işleminde hukuka aykırılık görülmediğinden davacı...

...ödenek yetersizliği ve geçici hakedişlerin geç ödenmesi nedenleri ile süre uzatımı verilmesi ve harcanamayan yılı sözleşme ödeneğinin aktarımı konusunda yüklenici ile...

...işinin yürütülmesi sırasında; hakedişlerin geç ödenmesi sebebiyle süre uzatımı verilmesi ve fiyat farkı hesaplanması ile ilgili olarak idaresi ve yüklenici arasında oluşan...

Aynı kişilere aynı belgelerle aynı ihale kapsamında ikinci defa bilgisayar verilmesi, -

Bu nedenle, istinaf mahkemesi kararının onanması gerekirken kısmen bozulmasına karar verilmesine muhalifim.

Yapım İşinde; iksa imalatlarının zorunlu nedenlerden dolayı değiştirilmesine karar verilmesi nedeniyle ………

...artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

...kısmının yapımına idareden kaynaklanan nedenlerle geç başlanması nedeniyle süre uzatımı verilmesinden dolayı fiyat farkı verilip verilemeyeceği hususunda yüklenici ile idare arasında...

...imalatlar ve proje değişikliği konuları ile ilgili olarak iş artışı ve süre uzatımı verilmesinin uygun olmadığı, Yönündedir.