...davalı idare arasında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre anahtar teslim götürü bedel usulüyle 1.297.000,00-TL ihale bedeli üzerinden 03/01/2011 tarihinde sözleşme imzalandığı, sözleşme uyarınca 09/05/2011 tarihinde bitirilmesi gereken işin süresinde bitirilmediği, 03/01/2012 tarihinde yükleniciye ihtarname çekilerek işin...

...ağaç türünün ülkemizde ve dünyada yetişmediğinin belirtilmesi karşısında, talaş tesliminin mücbir bir sebebe dayanılarak yapılamadığının anlaşılması nedeniyle dava...

(Kamu İhale Kurulunun 06.09.2023 tarih ve 2023/UH.I-1194 nolu kararı) İdareye teslim edilen, yüklenici kusuru olmadığı halde idarece kullanılmayan araçların bedellerinin... ...belirleneceği, araçların 7 gün 24 saat idarenin hizmetinde olacağı ancak araçların çalışma süresinin günlük 7,5 saat üzerinden değerlendirileceği, 7,5 saatin üzerindeki çalışmaların...

Teknik şartnameye aykırı mal teslim edilmesi nedeniyle ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmesinde hukuka aykırılık yoktur.

Bu durumda zamanaşımının başlangıç tarihi 26.12.2011 olup bu tarih başlangıç alındığında 5 yıllık zamanaşımı süresi 26.12.2016 tarihinde dolmaktadır.

...edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 02/10/2019 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet...

Buna karşın, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “İşyerinin yükleniciye teslimi” başlıklı 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında: “( ...denetim görevlisinin işin durumunu, ilerlemesini göstermek ve tespit etmek üzere, iş süresince gerekli göreceği zamanlarda çekilecek, işin değişik aşamalarını gösterir...

...izin prosedürünün 3 ay 15 gün sürdüğü, dolayısıyla ürünü ancak miadına 17 ay kala teslim edebildikleri ve bu durumun mücbir sebepler kapsamında değerlendirilmesi gerektiği...

...Sürgü” teslimi işinde idarece verilen ek sürelere rağmen teknik şartnameye uygun mal tesliminin yapılmadığı, bu durumun Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi...