... 2016 tarihli ve 720 gün süreli sözleşme kapsamında 27/04/2016 tarihinde yapılan Yer Teslim Tutanağı'na göre işin bitirilmesi gereken tarihin 17/04/2018 olduğu, işin devam ... 8'inin işin onaylı iş programına göre gecikmeli olarak ilerlediği ve işin süresinde bitirilmesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiğine ilişkin olduğu, buna ...

... incelendiğinde; Bahse konu işin yer tesliminin 21/10/2021 tarihinde yapıldığı, işin süresinin 365 gün ve ilk iş bitim tarihinin 10/10/2022 olduğu, Sözleşmesinde yıllar ödeneğinin; 2021 ... iş yeri teslimi ile yapılan kısmi iş teslimini (21/10/2021) müteakip ikinci kısmi iş tesliminin 02/12/2021 tarihinde yapıldığı, Görülmektedir.

...talimatı verildiğini, davalının bir kısım ihale kapsamındaki kömürleri ilgili okullara teslim ettiğini, ancak bahse konu işle ilgili olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden... Karar süresinde davacı vekilince istinaf edilmiştir.

Söz konusu işte, işin süresi 180 gün olarak belirlenmiş olup yükleniciye 05.01.2018 tarihinde iş yeri teslimi yapılmıştır.

Yüklenici bildiriminde, iş üzerinde gecikmeye yol açtığını düşündüğü sebeplerin ayrıntılarını, işin süresinin ne kadar uzatılması gerektiğini belirtecektir. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Yapım İşleri Genel şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.

...Şartnamede yapım işinin süresinin havanın fen noktasından çalışılmayacak süreleri de dikkate alınarak toplamda 400 gün olarak belirlendiği, sürenin hesabında işin yapılacağı mahaldeki 15 Mayıs - 15 Ekim tarihleri arasında turizm bölgelerinde uygulanan inşaat yasağının dikkate alınmağı, öyle ki işin daha başında işyeri teslimi yapıldığı halde...

(4) Yüklenicinin kesin hesaplara itirazı varsa altmış günlük inceleme süresi içinde idareye yazılı olarak bildirmek zorundadır. (6) İdareler teslim aldıkları kesin hesapları, teslim tarihinden başlamak üzere en çok altı ay içinde inceleyip onaylarlar.

...hükümlerine uymadığını, edimlerini yerine getirmediğini, iş mahallinde yapılan incelemede, yer teslimine rağmen herhangi bir çalışmanın olmadığının tutanak ile tespit edildiğini ve... İstinaf Yoluna Başvuranlar İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı vekilince istinaf başvurusunda bulunmuştur.

Söz konusu yapım işinde, 19/09/2018 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlandığı, sözleşmesine göre işin süresinin 360 gün olduğu, işin yürütülmesi sırasında verilen toplam 596 gün (240+119+177+60) süre uzatımı ile birlikte işin süresinin 956 güne çıkarılarak iş bitim tarihinin 29/04/2021 olarak belirlendiği...

...doğrulayan herhangi bir resmi kayıt bulunmadığı ve (Üniversite tüzel kişiliğini Rektör temsil eder denilerek) Üniversite Genel Sekreterine teslim edildiği gerekçeleriyle usulsüz bulunmuş, dolayısıyla süresi içinde mücbir sebep başvurusu yapılmadığı belirtilmiştir.