...İNCELENDİĞİNDE,Teminat mektubu, bankanın belirli bir işin gerçekleştirilmesi, bir malın teslimi veya bir borcun ödenmesini muhataba taahhüt eden müşterisinin, bu taahhüdün daha... ...karşı sorumlu tutulmakta olduğunu, bankanın teminat mektubu verilerek, teminat mektubunun süresi içerisinde doğması muhtemel riskleri de teminat altına alındığını, Davaya...

Gönderilen bilgi ve belgeler incelendiğinde yer tesliminin 10/12/2019 tarihinde yapıldığı, sözleşme süresinin 370 gün olduğu, sözleşmeye göre ilk iş bitim tarihinin 13/12/2020 olduğu görülmektedir.

İdaresi yazısı ve eki ihale dokümanının incelenmesinden; İşin, yer tesliminin 19/07/2019 tarihinde yapılarak işe başlandığı, süresinin 200 gün olduğu, Yozgat İl Özel İdaresinin DSİ 123.

...fiyatının iş içinde tarif edilen ve tüm işlerin işlevlerini yerine getirecek şekilde teslimi için gerekli olan faaliyetlerin tümünü içerdiği kabul edilecektir. ...İşlerin tamamlanmasında gecikme meydana gelmişse veya gelecekse, Alt-Madde 8.4 (Tamamlanma süresinin Uzatımı) kapsamında süre uzatımı isteyebilecektir; ve (b) Sözleşme Bedeline...

İdaresinin yazısı ve ekleri incelendiğinde; İşin yer tesliminin, 01/02/2019 tarihinde yapıldığı, süresinin 985 gün ve ilk iş bitim tarihinin 13/10/2021 olduğu, İşin yürütülmesi sırasında, 06/11/2019 tarihli Olur ile 26 adet inşaat analiz ve iş...

Diğer bir ifadeyle, beton imalatın beton santrali altında teslimli (yerine yerleştirme-işleme-işçilik hariç) yeni birim fiyatı, yerine yerleştirme... Sonuç itibariyle, 2016 yılında ihale edilen ve süresinin 3 yıl (1080 gün) olduğu ve hiçbir şekilde fiyat farkı ödenmeyeceği ihale dokümanında...

...malzemelerin teslim edilmediği, davacı firmanın şartname hükümlerine uygun ürünleri teslim edememesine sebep olabilecek nitelikte mücbir bir sebebin bulunmadığı, davaya konu...

...yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

...30/09/2021 tarihinde davacı tarafından öğrenildiğinin kabulü gerektiğinden şikâyet süresinin bu tarihten itibaren hesaplanması gerektiği, bu nedenle davacının başvurusunun...

...Sözleşme hükümlerine göre malın idareye teslim edilmesi gereken veya erken teslim hallerinde teslim edildiği aya ait endeksi veya fiyatı, Petrol ve LPG ürünleri fiyatının; Petrol...