İşin süresi, yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 80 (seksen) takvim günüdür.

Bu durumda gerek 4 ve gerekse 19 maddeye göre, işin süresine, yer tesliminde gecikildiği belirtilen süre etkili olmayacağından, sözleşme tarihi ile yer teslimi tarihi arasında geçtiği ileri sürülen 28 günün süre uzatımı olarak nazara alınması mümkün değildir.

Davalı yüklenici davaya ve ıslaha karşı süresi içinde zamanaşımı definde bulunmuş, esas yönden de davanın reddini istemiştir. Yüklenici, yüklendiği işi sözleşme ve yasa hükümlerine, fen ve sanat kurallarına uygun olarak tamamlamak ve iş-eser sahibine teslim etmekle yükümlüdür.

...şirketin, iş deneyim belgesine sahip olan ortağın yarıdan fazla hisse oranının teminat süresince (kesin kabule kadar) muhafaza edileceğine ilişkin taahhüdüne aykırı davrandığından... ...kararının ve şirkete teslim edilen mühürlerden kullanılmayanların seri numaralarına göre teslim edilmesi ile işin sona erdirileceğinin ve son tespit istihkakının yapılacağının...

tarih ve … sayılı yazıyla, ihale konusu 3 kalem malzemenin sözleşme süresi (05/09/2021) dolmasına rağmen teslim edilmediği, söz konusu malzemelerin 10 takvim günü içinde (27/09/2021 tarihine kadar) teslim edilmediği taktirde sözleşmenin feshedileceği hususu davacıya ihtar edilmiştir.

teslim dönemli ... maddelerine istinaden yükleniciye 10 günlük ve sonrasında da 3 günlük cezalı çalışma süresi verildiği, yükleniciye verilen cezalı çalışma süresinin ... MT çeltiğin teslime hazır olmadığının ... MT çeltiğin teslime hazır olmadığını ...

İdaresinin ilgi yazıları ve eklerinden; işin yer tesliminin 15/10/2021 tarihinde yapıldığı, işin süresinin 500 takvim günü ve ilk iş bitim tarihinin 26/02/2023 olduğu, İşe ait sözleşmede; 2021 yılı ödeneğinin % 19   (

Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme’nin “Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar” başlıklı 20’nci maddesinde “… işgünü içinde teslim alınır. ...olduğu, işin başlangıç tarihinin 02.01.2023, bitirme tarihinin 29.12.2023 olduğu, işin süresinin yaklaşık 1 yıl süreli olduğu anlaşılmıştır.

... 2012 tarihinde dolduğu, gecikmeye mahal vermeden söz konusu işle ilgili çalışmaların süresi içerisinde müdürlüğe gönderilmesi gerektiğinin belirtildiği, ancak davacının idare ... 12.2012 tarihinde kadar işin teslim edilmesi gerektiği, ancak davacı şirket tarafından teslim edilmediği, bunun üzerine 13.12.2012 tarihli ve 13114 sayılı yazıyla sözleşmenin 16 ...

“İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddede “İşe başlama tarihi: 01.02.2020 İşi bitirme tarihi: 15.10.2020” şeklinde, - f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Tuzla” düzenlemesi, İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için...