...etütler, kamulaştırmalar, Kurum görüşleri) yapılmadan ihaleye çıkıldığı, işin yer teslimi ile birlikte, özellikle Kurum görüşleri ile vatandaş talepleri dikkate alınarak...

15/5/2009 tarihinde yer teslimi yapılmış ve başvurucu tarafından kulelerin inşaatının yapımına başlanmıştır.

Anılan işin işyeri teslimi … tarihinde yapılmış, işin devamı esnasında … tarihinden itibaren söz konusu...

İş sözleşmede belirtilen esaslara uygun olarak ikmal edilmiş ve idareye teslim edilmiştir.

...davalı idarece, davacının istenilen belgeleri bu tarihten sonra 23/07/2013 günü idareye teslim ettiği belirtilmekteyse de, davacının sözleşme pulu, sözleşme karar pulu, sözleşme...

B) İş tesliminde yaşanan gecikme için Sözleşme’de öngörülen cezanın kesilmemesi ile ilgili...

ile sözleşmenin 29/7/2010 tarihinde imzalandığı, yer tesliminin 2/8/2010 tarihinde yapıldığı, işin süresinin 120 takvim günü, bitim tarihinin...

...görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin...

...her ne kadar davacı şirket tarafından sunulan ön projelerin, sözleşme ve ekini kapsayan teslim standartları ve yeterliliğinde olmadığı gerekçesiyle iade edildiği belirtilmiş...

...girmiş olduğu yükümlülüğünü yerine getirmesi gerektiği; 14.07.2008 tarihinde yer teslimiyle başlayan işletim sürecini 12.09.2008 tarihi itibarıyla sona erdirmek suretiyle...