...Talepler” başlıklı …’dan yapılması istenen 13 adet tadilat/teslimat için yapılacak ödeme olduğu görülmektedir. ...yürütülmesinde görev alanlar, yapacakları işlemden önceki işlemleri de kontrol edeceklerdir.

...şirkette olduğu, davacı şirketin 04/02/2019 tarihinde kabul işlemleri için yaptığı başvurudan 2 gün sonra 4735 sayılı... ...bulunulmadığı, kesinleşmiş bir yargı kararı olmaksızın işin gecikmesindeki aslî kusurun davacıda olduğu sonucuna ulaşılmasının...

...veya sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması... ...müteakip, onaylı bu en son revize iş programına göre iş ve işlemlerin (fiyat farklarının yeniden hesaplanması dâhil) yürütülmesi...

...hakediş ödemeleri ve fiyat farkı hesaplamaları dahil iş ve işlemlerin yürütüldüğü, yüklenicinin herhangi bir mağduriyetinin... ...veya sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması...

...veya sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması... ...zamanında onaylanması ve bu onaylı iş programına göre iş ve işlemlerin (gecikme ceza kesintisi ve fiyat farkı hesaplamaları...

...verilen ilave süreye rağmen işi tamamlayamadığını, işin gecikmesinde davalı idarenin bir kusuru bulunmadığını, sözleşmenin... ...kamu alımları sürecine taraf olanların bu sürece ilişkin işlemleri internet üzerinden gerçekleştirebilecekleri ve...

peyderpey” teslimatı yapılacak malların idarenin sipariş yazısı ile...

...yitirmesi halinde tamir, bakım, onarım, değiştirme veya yenileme işlemlerinin yüklenici tarafından en geç beş (5) iş günü... Teslimatlar tutanak altına alınacaktır.

Sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak, -