… TL anahtar teslim götürü bedelle … Ltd. TL/m3 birim fiyattan) … TL/m3, uygulama yılındaki (2012) birim fiyatı ... ...rayiç bedeli arasında yüksek meblağ farkı olması ve ölçü birimlerinin...

...artırılan bu alacağa hükmetmiş, fiyat farkı talebinin reddine, işin... ...şimdilik 20.000,00 TL artı KDV ile fiyat farkı alacağından da şimdilik 20... (Yargıtay 15. 2020/338 K.

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi ve duruşmaya katılan... ...sıkıştırılan boyutlar proje üzerinden m3 olarak hesaplanacaktır. ...İşletmesi”ne ilişkin bedel kesintisinin nasıl yapılması gerektiği... ...orda, iki imalat arasındaki temel farkın, 1.1.1.2.1 no’lu pozda, dolgud... ...Madde 2 şartlarında, 1 m3’ünün fiyatıdır.

... mektubunun paraya çevrilmesi, ceza kesintisi uygulanması ve teminat kesintilerine el ... ıslah yoluyla; hakedişlerdeki fiyat farkı alacağı 1.265.103,97 TL, nakde çevrilen ... kaynaklı alacağı 1.062.000,00 TL, fiyat farklarındaki teminat kesintilerinden kaynaklı alacağı 42.838,10 TL, geçici kabul eksiklikleri için tutulan %3’lük tutardan kaynaklı alacağı 535.944,61 TL olmak üzere toplam talebini 2 ...

...ödenmesi öngörülen işlerde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin ve /veya... 11.3. Kesin teminat ve ek kesin teminatın geri verilmesi: 11.4.1. 11.4.3. ...eşit veya üzerinde olması halinde teklif fiyatının % 6’sı, sınır değerin...

10 Günlük Süre Uzatımı ile ilgili olarak; Terminal ve ... ...edileceği tabii zemin arasındaki kot farkından dolayı (ray üst kotu) istinat... ...verilebilecek süre uzatımları nedeniyle de fiyat farkı ödemesi öngörülmediği... ...Komisyonun Süre Uzatım Kararı ile verilen 63 günlük süre uzatımının verilmesinde... ...formunu onaylamadığı, enerji kesintisi yaparak gereken çalışma koşullarını...

...olarak yapılan gecikme cezası kesintisinin iadesi, temel kazısında öngörülmeyen... ...maliyet artısından kaynaklanan fiyat farkı talebi 818 sayılı Borçlar Kanunu... Kararın belirtilen sebeplerle bozulması gerekmiştir. (Yargıtay 15. 13.11.2015, E. 2015/1637, K. ...yüklenici yapılacak şeyi kararlaştırılan fiyata yapmaya mecbur olup, kural olarak...

...işin süresinin yüklenicinin talebiyle 350 gün olarak değiştirilip değiştirilemeyeceği... ...sözleşme taraflarının konuya ilişkin görüş ve değerlendirmeleri aşağıda... ...fiyatlarından etkilenmemek için sözleşmesinde fiyat farkı öngörülmeyen söz konusu...

...Onarım-Tadilat İşleri, Bitki, Çiçek ve Gübre Alımı” İhalesi KARAR: Esas... ...ile makine ve teçhizata ilişkin amortisman maliyetlerinden oluştuğu, ancak... ...çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı... ÖZ.032: Çim Ve Çiçeklik Sahalarda Yabani Otların Temizliği”, “