...2013 iken; 17.04.2013 tarih ve 3705 sayılı süre uzatımı kararı (118 gün) ile iş bitim...

...ikincisi 10 gün olmak üzere iki kez süre uzatımı verildiğinden teslimi gereken tarih... ...bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla...

...malları süresinde teslim etmemesi halinde 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası...

...müeyyidenin uygulanmadığı gerekçesiyle, bu süreçte uygulanması gereken ceza tutarı olan... ...tarafından, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin, sözleşmeye...

maddesinin 2.1 bendinde idarece verilen süre uzatımı hariç iş zamanında bitirilmediği...

İdare, belirli bir süre vererek bu işlerin yapılmasını yükleniciden isteyebilir. ...sürenin, sözleşme ve eklerinde belirtilen süre uzatımı gerektiren haller ile ortaya çıkan...

...olduğu gibi, davacı yükleniciler de verilen süre uzatımı 29.06.2014 tarihinde sona ermiş...

...imalatlarında kullanılmak üzere Kurum deposu stoklarında sürekli ve yeterli miktarlarda bulundurulması...

...incelendiğinde, keşif artışı sebebiyle verilen süre uzatımı gözetilerek işin bitim tarihinin...